包工包料施工合同范本
在人們愈發重視契約的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的包工包料施工合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
包工包料施工合同范本1
建設單位(甲方)：
承建單位(乙方)：
為保證該項目順利進行，經過甲乙雙方充分協商并達成以下條款，雙方將嚴格執行這些規定。
第一條 工程概況
1、工程名稱：園林綠化
2、工程地點：
3、承包方式：包工、包料
4、工程造價：
第二條 工程期限
本工程 年月日開工， _____年月日竣工。
第三條 工程延誤與工程獎罰
1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方并經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。
2、施工進行中若因諸多原因需要暫停工作，甲方應收到書面申請，并在24小時內作出決定是否停工，具體視情況而定。
3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的.，由乙方承擔相應損失。
第四條 甲方工作
1、 確保施工現場做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水、用電。
第五條 乙方工作
1、乙方應按照甲方確定的工程進度安排施工組織，并接受甲方對工程進度進行監督和檢查。
2、工程完工后，乙方應根據本合同規定的保修期限，對該工程負責提供質量保修服務。
3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。
第六條 質量驗收
工程質量應達到《城市綠化施工及驗收規范》標準，經驗收不合格，乙方進行返工、修改并承擔所發生的費用。
第七條 付款方式
工程施工完畢驗收合格后15日內，甲方應向乙方以銀行轉賬或網銀方式支付全部結算價款
第八條 爭議處理
因履行本合同發生爭議，應協商解決，如協商不成，應由甲方所在地人民法院管轄。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同范本2
甲方：
乙方：
甲、甲乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就私宅建設工程的承建、材料及施工人員的安排等事宜，為了明確雙方的責任、義務和權利，經過友好協商，達成如下條款，旨在共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅
2、結構層次：
3、施工地點：下蜀鎮西謝村
4、建筑面積： 平方米
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質量管理：
質量標準：乙方在進行施工工程時，應嚴格遵守國家和地方相關的施工及驗收標準，并滿足甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數為 天。
七、安全、文明施工：
在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。(工程造價包含乙方工人的保險費。)
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干： 元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規范標準計算)
2、工程竣工后，剩余的.工程成本將作為質保金留存。一年內，只要工程通過了最終驗收，并且沒有發現任何質量或安全問題，全部質保金將會支付給承包方。
九、付款方式：
乙方根據工程進展付款，基礎完成后付，主體結構完成后付，粉刷工程完成后付，工程竣工并經驗收合格后付，無質量問題后一年內結清。
十、現場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方在勞動力安排和施工過程中，無法達到甲方對工程質量、進度和安全的要求。經過甲方提出書面通知后，乙方仍未能滿足要求。因此，甲方有權向乙方發出解除合同通知，并責令乙方撤離現場。已完成的工程量將按照70%結算，并在年底進行最終清算。
2、根據合同約定，甲方與乙方在履行自身權利和義務后，達成一致意見，決定終止本合同。
3、如有本合同未包括的條款或事項，雙方可以另行協商達成補充協議，在簽訂補充協議后，該補充協議將與本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同范本3
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中國國家建筑條例》與其他相關法律法規的規定，雙方甲、乙經過友好協商后達成如下協議：
一、工程范圍
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業面后開工 個月交工。
2、承包方須按照甲方所提供的設計要求進行施工進度的安排，并且必須無條件地服從管理，不能以任何理由拖延工期。如果由于各種原因導致工期需要延長或者暫停施工，承包方必須經過甲方的同意方可進行。
3、承包方應當采取充分措施，確保按時、按質、按量完成合同約定的工作內容。如果未能如期完成工程，承包方應自行承擔由此產生的直接或間接后果。(注：施工過程中遇到陰雨天氣可以順延工期，當溫度低于5℃時禁止施工，工期可相應順延)。
三、施工質量要求：
四、工程驗收
此工程經甲方驗收合格即視為合格。
五、合同價款與支付方式：
合同單價：每平方米建筑面積約所需施工面積。合同總價款為：待工程竣工后，甲方驗收合格后一次性支付的總金額工程款。
六、其他約定：若因任何一方的原因導致施工無法進行或進展不順利（除非是人為不可抗力情況），責任方應當賠償對方所遭受的'相應損失。
七、爭議的解決：雙方對于本合同中出現的問題，應積極尋求協商解決的途徑。如在協商過程中無法達成一致意見，雙方可選擇向工程所在地法院提起訴訟，以得到公正和合理的裁決。
八、經甲方和乙方共同協商一致并簽字蓋章后，本合同正式生效。本合同一式兩份，甲方保留一份，乙方保留一份，雙方具有同等法律效力的文件。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【包工包料施工合同】相關文章：
包工包料施工合同02-19
包工包料住宅施工合同05-08
包工包料建房施工合同04-13
包工包料施工合同15篇04-02
包工包料施工合同合同范本01-02
土建包工包料施工合同范本（通用11篇）07-18
路面包工包料施工合同范本（精選7篇）02-22
私人建房包工包料施工合同范本（精選8篇）02-10
道路包工包料施工合同范本（通用11篇）04-05