拆遷房屋合同
在人民愈發重視法律的社會中，合同的類型越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編整理的拆遷房屋合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
拆遷房屋合同1
拆遷人(以下簡稱甲方)：
法定代表人：____，地址：_____;
單位名稱______________;
郵編_____，電話_____。
委托代理人：
法定代表人______，地址：______
單位名稱__________;
郵編：______，電話：_______。
被拆遷人(以下簡稱乙方)：
姓名：____，性別：_____;
年齡：______
住址：____________________
委托代理人：
姓名：____，性別____;
年齡：_____
住址：____________________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱___，建設地點___，建設單位____《拆遷許可證》文號____。
第二條被拆除房屋現狀
1、乙方在拆遷范圍內有房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積___方米。
2、乙方有正式戶口___人。
常住人口___人，應安置人口___人.分別是(姓名、性別、年齡、關系等)_
_________________________________________________________
3、被拆遷房屋的產權屬于_______。
第三條拆遷安置
1、乙方安置到___，房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積____平方米、甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
2、乙方臨時過渡到____，房屋___間。
3、乙方臨時過渡期限自___年___月___日至___年___月___日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知___日內，應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準
1、甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合___頒發的___標準;
2、建造質量應當符合___;
3、房屋內應當有以下設施
第五條拆遷安置房屋產權
1、乙方被安置房屋的產權屬于___
乙方應與___簽訂房屋租賃合同并交納民租及其他費用。
2、乙方被安置房屋的產權屬于______
甲、乙雙方應另行簽訂___買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;
附屬物補償金額為人民幣_________整;
搬家補助費為人民幣_________元整;
臨時過渡費(含交能補助、供暖補助等)為人民幣_________元整;
轉學補助費為人民幣_________元整;
提前搬家獎勵費為人民幣_________元整;
設施設備遷移費為人民幣_________元整;
其他補助費為人民幣_________元整;
共計為人民幣_________元整。
第七條拆遷
1、乙方在___年___月___日前應將原住房騰空，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
2、乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在___年___月___日前自行拆除，逾期不拆除的甲方有權拆除。
第八條違約責任
1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;
甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
2、乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
3、乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知___日內遷入安置住房內。
逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款___元。
第九條聲明及保證
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_
________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。
甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。
甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。
第十條不可抗力
1、本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十一條通知
1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。
以上方
式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：
甲方_________.
乙方_________.
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;
否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十二條爭議的'處理
1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;
協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十四條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。
本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;
合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：
_________乙方(蓋章)：
_________
授權代表(簽字)：
_________授權代表(簽字)：
_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
拆遷房屋合同2
合同編號：_________甲方（拆遷人）：_________
營業執照注冊號：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________乙方（被拆遷人）：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________根據國務院《____市房屋拆遷管理條例》、《____省____市房屋拆遷補償管理條例》及其他有關法律、法規之規定，甲方和乙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協議：
第一條拆遷房屋依據
甲方因項目建設需要，經審查批準，于________年____月____日，取得了（_________）拆許字（_________）第_________號《房屋拆遷許可證》，實施房屋拆遷。乙方所有的房屋屬于該拆遷許可證核準的拆遷范圍內。
第二條乙方房屋的基本情況
乙方房屋坐落于_________，土地為_________，房屋用途為_________，建筑結構為_________，建筑面積為_________平方米，附屬物包括：_________，證件名稱：_________，證件：_________號，地籍：_________號。
第三條補償金額
甲方補償乙方各項費用和金額如下：
1．房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整（詳見附件一評估報告）；
2．附屬物補償金額為人民幣_________元整（詳見附件一評估報告）；
3．搬遷補助費為人民幣_________元整；
4．設施設備遷移費為人民幣_________元整；
5．_________。
總計補償金額（大寫）為人民幣_________元整。
第四條搬遷
乙方在________年____月____日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
第五條補償金額支付時間及方式
甲方在________年____月____日前按本協議
第三條規定的補償總額一次支付給乙方。
第六條注銷
乙方應在________年____月____日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統一向房管、土地部門辦理注銷手續。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
第七條違約責任
甲方未在
第五條所約定的時間內支付貨幣補償款的，從逾期之日起，每日按未付金額的萬分之_________計算違約金，支付給乙方。
乙方未在
第四條所約定的時間內搬遷騰空房屋的'，從逾期之日起，每日按甲方方已支付補償安置費金額的萬分之_________計算違約金，支付給甲方。
第八條協議的爭議解決
本協議在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下述第_________種方式解決：
1．提交仲裁委員會仲裁。
2．依法向人民法院起訴。
第九條本協議未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議（附件二）。
協議附件與本協議具有同等法律效力。
第十條本協議自雙方簽訂之日起生效。
第十一條本協議連同附件共_________頁，一式_________份，甲乙雙方各執_________份。甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
附件附件
一：評估報告（略）附件
二：補充協議內容（略）
拆遷房屋合同3
拆遷人(甲方)：________________________
被拆遷人(乙方)：______________________
為保護甲、乙雙方權益，保障城市建設順利進行，根據《城市房屋拆遷管理條例》和有關文件規定，甲、乙雙方經協商，同意實行貨幣補償，并達成如下協議：
一、拆遷依據
根據《房屋拆遷許可證》____________房__________拆許字( )第__________號，甲方因__________項目建設，需要拆遷乙方在拆遷范圍內__________居住的'房屋。
二、被拆除房屋
乙方在拆遷范圍內居住非成套/(成套)正式住宅房屋_______間，建筑面積_______㎡;非正式房屋______間，建筑面積______㎡。
乙方現有在冊人口____________人，實際居住人口__________人，分別是________________________。
三、補償金額
甲方應支付乙方補償款__________元，其中包括：
1.所有權補償
經評估機構評估，被拆除房屋重置價格為___________元/㎡，被拆除房屋建筑面積為________㎡，甲方應當給予所有權補償款____元。乙方附屬物作價______元。合計___________元。
2.使用權補償
經有關部門批準，被拆除房屋所在地拆遷補償價格為____________元/㎡，應補償建筑面積為________㎡，甲方應支付乙方房屋拆遷補償款__________元。
四、補助費
甲方支付乙方拆遷補助費共計____________元，其中包括：
1.搬家補助費：____________元;
2.提前搬家獎勵費：____________元;
3.其他補助費：______________元。
五、付款方式、期限
1.甲方應當在本協議簽訂之日起________日內，將被拆除房屋所有權補償款、搬家補助費，共計__________元，一次性付給乙方。
2.甲方應在乙方完成搬遷后_________日內，將被拆除房屋使用權補償款、提前搬家獎勵費以及其他補助費，共計___________元，一次性付給乙方。
甲方延期支付上述補償款、補助費的，應對滯交的部分按同期銀行利率支付本金和利息。
六、乙方搬遷期限
乙方應在___________年______月______日前完成搬遷，并將原住房交甲方拆除。
乙方未按上款規定期限完成搬遷的，應按延期天數支付違約金每天__________元。
七、注銷登記
乙方應將原住房產權證明或使用證明交甲方，統一辦理注銷登記手續。辦理注銷登記手續的有關費用由____________承擔。
八、本協議一式三份，雙方各持一份，報區縣房屋拆遷主管部門一份備案。
九、本協議自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：______________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
_________年_______月______日
乙方(簽字或蓋章)：________
委托代理人：________________
_________年_______月______日
拆遷房屋合同4
委托人（拆遷人）：_____________________
受委托人（拆遷單位）：_________________
委托人（下稱甲方）就其一期建設用地圍內的房屋及其附屬物拆遷事宜，與受委托人（下稱乙方）經充分協商達成如下協議：
一、甲方將其經有關主管部門批準的一期建設用地圍內的房屋及其乙方辦理。乙方接受甲方的委托后，應當按照經房屋拆遷主管部門批準的拆遷方案和拆遷計劃完成拆遷工作。
二、乙方應當協助甲方完成拆遷調查工作，查明建設用地圍內的被拆遷人的基本情況。乙方還應當協助甲方制定拆遷計劃和拆遷方案，并為甲方制定的拆遷計劃和拆遷方案提供咨詢意見。
三、該拆遷圍內的房屋及其附屬物的拆遷許可證由甲方申領。乙方在甲方取得拆遷許可證后即派工作人員在甲方指定的辦公場所開始拆遷工作。乙方的工作圍包括：
1．向被拆遷人送達有關拆遷工作的.通知等事宜，將拆遷事宜告知被拆遷人；
2．與被拆遷人洽商有關安置和補償事宜；
3．向被拆遷人宣傳解釋拆遷法律規定和政策，并執行這些法律規定和政策；
4．經與被拆遷人協商達成拆遷協議的，與被拆遷人簽訂拆遷協議書，包括拆遷安置和補償協議書，并安排被拆遷人在經房屋拆遷主管部門批準的周轉房內過渡；
5．向被拆遷人發放拆遷補償款及拆遷補助費等；
6．被拆遷人要求產權調換的，應當負責要求被拆遷人繳納產權調換差價款及其他費用；
7．拆除拆遷圍內的房屋及其附屬物；
8．安排有關工程人員將清除拆遷圍內的渣土及其他廢物；
9．其他由甲方委托的工作。
四、甲方應當向乙方支付拆遷服務費共計人民幣_______元，在雙方訂立本協議書之日起三日內付_______元，余款在拆遷圍內的廢物及其附屬物拆除完畢后，經雙方驗收后四日內一次性付清。
五、甲方應當為乙方的工作提供便利條件。在拆遷期間，甲方不負責乙方工作人員的午餐及其他費用。
六、本合同經雙方簽字蓋章之日起即對雙方發生拘束力。本合同由甲方報請房管局簽證。
七、任何一方違反本合同規定給他方造成損失的，應當賠償該損失。
甲方：____________房地產公司
乙方：________建設拆遷事務所
日期：
拆遷房屋合同5
甲方：____縣千佛鄉水井村四組村民雷，以下簡稱甲方。乙方：____縣千佛鄉中心學校，法人代表李X，以下簡稱乙方。
因乙方修建學校公路堆土方，將甲方磚混結構一樓一底房屋底層兩間損壞，甲方要求乙方賠償，經雙方協商，現達成如下協議：
一、乙方一次性賠償因甲方房屋底層兩間受損的款項人民幣40000、00元（大寫：肆萬元整），此款當場付清，房屋產權不變。
二、甲方若要求乙方將宅基地中所填土方徹底清除，恢復原狀。乙方須無條件清除所填土方，恢復甲方宅基地原狀，所產生一切費用概由乙方負責。若乙方在規定時限內未將甲方宅基地中所填土方徹底清除，則視為違約，須支付違約金人民幣30000、00元（大寫叁萬元）給甲方。乙方仍須無條件將甲方宅基地中所填土方徹底清除。
此協議一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：____縣千佛鄉中心學校
法人代表：
見證人：
________年____月____日
拆遷房屋合同6
轉讓方(以下簡稱甲方)：________________
受讓方(以下簡稱乙方)：________________
甲乙雙方以平等、自愿、誠信原則為基礎，商討房屋買賣有關事宜并達成以下協議,以資共同遵守:
第一條轉讓房屋的基本情況
甲方在征得共有人(包括但不限于配偶)的同意下，自愿將其擁有的原坐落于號有償作價轉讓給乙方。
該房屋現已被政府拆遷，房屋所有權證、土地使用證、契證尚未辦理，甲方以其本人的拆遷協議為依據，證明其對該房屋擁有不可爭議的所有權，該拆遷協議具體情況如下：
1、協議名稱：
2、編號：
3、選房號：
4、根據拆遷協議，該房屋的建筑面積為________平方米，精確面積以房屋竣工后房屋所有權證所示面積為準。
第二條轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為人民幣________萬元，大寫：________
第三條付款方式
1、乙方在簽訂本轉讓協議時向甲方支付定金人民幣________元;
2、乙方在本協議簽訂后且將包括但不限于拆遷協議在內的所有資料交付給乙方之日起________日內付清余款，甲方在收到乙方的每筆款項后應同時向乙方出具收據。
第四條有關費用的承擔
1、該房屋在領取鑰匙(交房)時，需繳納的物業管理費、維修基金、清運費等入住費用均由方承擔;
2、辦理甲方三證(即房屋所有權證、土地使用證、契證)的所需費用由乙方自行承擔;
3、拆遷協議規定需要補交的余款由乙方自行承擔。
第五條房屋過戶
房屋交付后，甲方應當在該房屋符合辦理過戶手續時，無條件將該房屋的.產權證辦理到乙方名下。
第六條甲方的承諾保證
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利，本合同簽訂前該房屋應當交納的費用已全部交清，如有尚未交納或拖欠的費用，由甲方全部承擔。
第七條違約責任。
甲方違反本合同約定，在該房屋符合過戶手續時，未能按約定將房屋的產權證辦理到乙方名下，每逾期一日，甲方應按乙方已付購房款的萬分之二承擔違約責任;逾期超過三個月時或甲方轉讓房屋存在權利瑕疵，乙方有權單方解除本合同，甲方應返還乙方全部轉讓款，并按轉讓款的支付乙方違約金。
第八條本合同未盡事宜，由雙方另行協商，并簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效力。
第九條本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決。
協商不成時，甲、乙雙方同意由房屋所在地人民法院裁決。
第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方：________________，乙方：________________
________年________月________日________年________月________日
拆遷房屋合同7
拆遷人(以下簡稱甲方)：_____委托代理人：_____
法定代表人：____地址：____;法定代表人：___地址：___
單位名稱：_____單位名稱：_____
郵編：_____電話：_____郵編：_____電話：____
被拆遷人(以下簡稱乙方：)委托代理人：_____
姓名：___性別：___年齡：___姓名：__性別：__年齡___
住址：_____住址：_____甲方因建設需要，必須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱_____，建設地點_____，建設單位_____《拆遷許可證》文號_____。
第二條被拆除房屋現狀
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_____間，建筑面積_____平方米，使用面積_____平方米，居住面積_____平方米。
2.乙方有正式戶口_____人，常住人口_____人，應安置人口_____人，分別是(姓名、性別、年齡、關系等)_______________________
3.被拆遷房屋的產權屬于_____。
第三條拆遷安置
1.乙方安置到_____，房屋_____間，建筑面積_____平方米，使用面積_____平方米，居住面積_____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
2.乙方臨時過渡到_____，房屋_____間。
3.乙方臨時過渡期限自___年___月___日至___年___月___日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知_____日內，應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準
1.甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合_____頒發的_____標準;
2.建造質量應當符合_____;
3.房屋內應當有以下設施：
(1)_____
(2)_____
(3)_____
(4)_____
(5)_____
第五條拆遷安置房屋產權
1.乙方被安置房屋的產權屬于_____
乙方應與_____簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
2.乙方被安置房屋的產權屬于_____
甲、乙雙方應另行簽訂_____買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的.約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費_____元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)_____元;轉學補助費_____元;提前搬家獎勵費_____元;其他補助費_____元，共計人民幣_____元。
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1.作價補償。
被拆遷房屋_____間，建筑面積_____平方米，按每平方米_____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費_____元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2.產權調換。
甲方以_____地點，_____房屋，_____間，_____平方米，補償乙方;
乙方需支付：
(1)結構差價_____元;
(2)面積差價_____元;
(3)房屋成新差價_____元。
3.(略)
第八條乙方在___年___月___日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在___年___月___日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知_____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款_____元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月_____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿_____天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
1.甲提供同面積、同質量的安置房屋。
2.逾期_____個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡期的_____%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過_____個月，甲按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_____%向乙方加付臨時過渡費。
3.(略)
第十三條特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1.不可抗力造成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3.(略)
出現上述情況，甲方應當在情況發生的_____天內通知乙方。
因以上情況造成安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方：_____乙方：_____
委托代理人：_____委托代理人：_____
___年___月___日
拆遷房屋合同8
甲方(拆遷人)：
乙方(被拆遷人)：
經甲乙雙方協商決定，甲方需將乙方的房屋及附屬物拆遷。為做好拆遷安置工作，雙方本著平等自愿的原則，就房屋拆遷置換達成如下協議：
一、房屋置換面積辦法：
1：乙方的舊房置換甲方的新房建筑面積為。最終準確面積以房管所實測面積為準。
2：由于置換房屋的住戶較多，故乙方只能在5號樓選擇，樓層號由舊房主自己選擇。乙方舊房置換5號樓單元室。
3：置換房屋面積超出舊房面積的部分;以大換小或以小換大所產生的差價按照新建房屋價格多退少補。
4：全部住戶協議簽訂完畢后甲方有權給乙方搬遷設置時限，既搬遷工作乙方應于____年____月____日之前全部完成。
5：新房交付時間從全部住戶搬遷完成后第二天算起，18個月內交房，如果不能按時交房則向乙方每月每戶支付租房費800元直到交房為止。
6：乙方在接到甲方通知十日內不需要新房的住戶，以本協議界定的房屋面積按市場價格計算，甲乙雙方簽訂房屋買賣及補償協議后，甲方一次性向乙方付清全部款額，產生的其他費用由乙方承擔。
7：甲、乙雙方多退少補的房款，在甲方取得房屋預售資格后，雙方另行簽訂《商品房買賣合同》，按該合同的'付款方式確定。
8：凡是置換房屋的采暖入網費由甲方承擔，新房面積(115.2平方米)的契稅由甲方承擔，超出部分的面積契稅由乙方承擔。
9：甲方根據本協議第六條向乙方付款時，乙方應提前7天書面通知甲方，以便甲方準備支付的款項。應由甲方付給乙方的價款，在簽本協議簽訂之日即付清一切款項。
10：甲方確保每位置換戶擁有一個免費的露天停車位，但必須繳納車輛管理費。
11：甲方應于所有置換戶簽訂“房屋置換協議”經公證處公證后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償損失，支付違約費用。本協議一式四份，甲乙雙方及國稅局、房管所各執一份。
12：補充協議
甲方蓋章：乙方蓋章：
法人代表：身份證號：
____年____月____日
____年____月____日
拆遷房屋合同9
原告：______________，女，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告：______________，男，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告：_________________上海_________________實業有限公司
法定代表人：______________聯系電話：_____________
地址：_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
第三被告：_________________上海___________________房地產開發有限公司
法定代表人：__________________聯系電話：_____________
地址：_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
訴訟請求：_________________
1、確認三被告簽訂的關于本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由：_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號)，同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”)，由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證，但原告戶口在動遷房屋底前，單獨一個戶口簿并作為戶主，是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉，要求動遷組出示動遷方案，說明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無果，無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院后，通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為：_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的.情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協議，并且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)、_____________(戶口在_____________區_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議后，一共獲得3百余萬元，而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效，并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人：_________________
____年_____月_____日
拆遷房屋合同10
拆遷方(甲方)：
被拆遷方(乙方)： 社村民 家庭
安置方(丙方)：
見證方(丁方)：會
為發展企業和搞好地方經濟，根據國家有關法律法規和會東地方政策，經甲乙雙方平等自愿協商和丙方、丁方組織協調，就甲方因探采礦工程需要拆遷乙方房屋并使用乙方土地的相關拆遷補償事宜達成如下協議：
第一條 被拆除房屋現狀
被拆除房屋為住宅，房屋所在地點：會東縣老口鄉老爐房村 社，共_____層_______間，建筑面積_______平方米(其中有證建筑面積_____平方米，房屋使用面積 ________，房屋產權證號_________)，房屋的用途：農村住宅__，房屋的產權性質_______，房屋的結構土墻土木結構，附屬宅基地及附屬院落土地 平方米。
第二條 被拆遷人家庭基本情況
乙方有正式戶口 人，分別是 (姓名、性別、年齡、與戶主關系等見附表)。其中年滿18歲的有 人，分別是 。
第三條 補償方式。
(一)房屋拆遷補償選擇貨幣補償方式，實行補償價格包干，甲方只支付補償費用，不承擔安置及搬遷等相關責任。
(二)貨幣補償金額的`確定選擇根據當地政府公布的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格的方式。
(三)經協商一致，拆遷補償的補償辦法及標準按每人 元包干，按乙方家庭20xx年12月底有效戶口人數確定。經協議各方審定，共計應補償 人。
(四)被拆遷房屋、附屬構筑物、宅基地及附屬院落土地，及各種搬遷補貼等，共計補償金額人民幣大寫： 元整(小寫： 元)。其中：.
1、房屋、附屬物、構筑物及附屬院落土地等的貨幣補償金額小計 ________元;
2、各種搬遷費用、臨時過度性租房補償等包干補貼______元。
(五)拆遷期限及補償款項按如下辦法支付：
1、本協議簽訂并支付首付款后 60 日內，乙方完成搬遷并拆除其需搬走的所以附屬物，并將搬遷后無爭議的場地交付甲方使用。
2、本協議各方簽字蓋章(含鄉、村兩級)后三日內首付 % ，乙方拆除其需用物品并完成搬家后付 %，乙方搬遷后交場地給甲方使用時付 %，共計100%。
3、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)一致簽字同意。_______作為乙方家庭代表人，授權其作為家庭代表人在合同文本和其他文字上簽字。
4、甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人統一領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的搬遷安置、財產分配、補償費用分配等事務安排及糾紛，一律不承擔責任。
(六)因實行貨幣補償，甲方對乙方不再承擔安置責任，由丙方對乙方提供安置辦法及安置用地，組織臨時過度安置和正式安置工作，丁方監督指導。
四、違約責任
1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，每逾期一日，應按所欠款額的百分之一向乙方償付違約金，累計計算。
2、協議生效并如約支付費用后，乙方如不按期進行和完成搬遷，交付場地給甲方使用，每逾期一日，按本協議金額的百分之一向甲方償付違約金，累計計算。同時，甲方可向有關機關申請拆除。
五、其它：
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
六、本合同一式六份，甲方三份，乙方、丙方、丁方乙各執一份。
拆遷人(甲方)(公章)： 被拆遷人(乙方)(簽章)：
代表人： 家庭18歲以上成員(簽章)：
_________年____月____日 _________年____月____日
安置方(丙方)： 見證方(丁方)：
代表人： 代表人：
_________年____月____日 _______年____月____日
拆遷房屋合同11
甲方經青島市規劃局批準，對本市地段進行拆遷改造，青島市房屋拆遷管理辦公室已核發《房屋拆遷許可證》，準予對該地段房屋實施拆遷。為拆遷承辦人。乙方在該拆遷范圍內住用路號戶(公/私)有房屋一處，建筑面積___平方米，另在本市路;號戶有住房一處，建筑面積共計平方米�，F根據《青島市城市房屋拆遷管理條例》有關規定，經甲乙雙方協商。就被拆遷房屋的拆遷補償事宜達成協議如下：
第一條甲方按房屋補償方式對乙方進行補償。
第二條甲方按貨幣補償方式結算的拆遷補償金和住房改善費總額(人民幣)：佰拾萬仟佰拾元角分，為乙方提供價款相當的房屋如下(地址)：房屋價款計(人民幣)：佰拾萬仟佰拾元角分，與貨幣補償價款總額(存在差價，差額款為(人民幣)：佰拾萬仟佰角分，由__方支付給__方后，乙方對補償的房屋享有完全產權。
第三條乙方須在__年______月目前將現住拆遷范圍內的房屋騰空交甲方拆除。
第四條甲方對乙方的拆遷補償金和住房改善費已專戶存入青島市房屋拆遷管理辦公室指定的銀行。差價款的提領按第__種方式處理：
(1)甲方應向乙方支付差價款的，應在乙方搬家騰房的同時，通知上述銀行就差額部分為乙方開具銀行存單，乙方在搬家騰房后，可持本協議和有效身份證件到上述銀行領取。
(2)乙方應向甲方支付差價款的.，應在__年______月______日前將差價款交給甲方。
第五條甲方應在乙方搬家騰房之日起日內一次性發給乙方搬遷補助費元，補助費元，____元，合計元。
第六條本協議簽訂后，一方當事人反悔或拒不履行的，拆遷當事人可以向房屋拆遷行政管理部門申請裁決或直接向人民法院起訴，但不停止拆遷的執行。
第七條雙方約定的其它事項：
第八條本協議共三頁，一式五份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執一份，拆遷承辦人一份，經銀行一份，報青島市房屋拆遷管理辦公室備案一份。
第九條本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效
甲方：___________(簽章)
乙方：___________(簽章)
法定代表人：____________
拆遷承辦人(簽章)
法定代表人：____________
______年______月______日
拆遷負責人：____________
______年______月______日
拆遷房屋合同12
拆房發包方：(以下簡稱甲方)拆房承攬方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等規定，對范圍內的所有建筑物、構筑物實施統一拆除。經雙方協商，為明確雙方職責，保證拆房工作順利進行，簽訂合同如下：
一、拆房工程項目：
1、拆房工程范圍：
2、拆除房屋建筑面積約平方米，具體以拆遷協議面積為準，按本合同確定的單價結算。
二、合同價格：
確定拆除舊房建筑面積單價為元/平方米，合計總價人民幣___元，大寫人民幣：___。結算時拆除舊房面積按實際調整。
三、付款方式：
區塊內房屋拆除完畢，經結算后乙方應一次性付清。
四、合同工期：
1、本工程自_年_月_日開始拆房，各單體建筑物(構筑物)拆除工期自拆遷戶簽約騰空后，一個月內完成。其中單家獨院房屋在十五天內完成，公寓式房屋在三十天內完成。情況特殊的在簽訂合同時另行協商。
2、施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協商延長工期。
五、拆房要求：
1、乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據合同確定的紅線范圍內及甲
方指定的實施拆除作業，包括所有建筑、構筑物及一切設施，拆至室內地坪面止，并將建筑垃圾清運完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有，由乙方自行處理。
2、房屋拆除開工前，施工單位應編制拆除工程施工組織設計(包括
施工方案及安全技術措施計劃)，并報管理單位審批備案;應落實項目負責人，技術負責人、安全管理人員花名冊并報管理單位備案;乙方在拆除現場必須設置現場辦公室，并建立安全生產管理責任制，明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。
3、乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針，施工項目負責人
和技術負責人要現場指揮拆除作業，如有事離開時，必須有1—2名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現場指揮拆除作業。
4、拆除工程現場必須設置圍護封閉。在市區主要路段、交通要道兩
側，圍護高度不得低于2.5米，圍護應做到清潔整齊、無破損，不得有礙市容觀瞻。
拆除工程二層以上必須搭設腳手架，在市區主要干道兩側和居民住宅周圍進行拆除工程，必須采用鋼腳手架和密目式安全網封閉形式，必要時搭設防護隔離棚。
5、乙方從事拆房工作的.人員參加人身安全保險，保險單送管理單位效驗備案。無保險者一律不得拆房。
6、乙方必須首先對種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設施、障礙物進行清理或清除，并設置明顯的警告牌，清除各類事故隱患，確保拆房施工現場的安全。 7、進入施工現場，必須頭戴安全帽，腳穿勞保鞋，高空作業不準疲
勞作業并應系好安全帶，進入危險區域應采取嚴格的防范措施。不準酒后從事拆除作業。 8、拆除工程作業一般自上而下，按順序進行，不得立體交叉拆除作
業;拆除時應先拆除非承重結構，后拆除承重結構;拆除欄桿、樓梯和樓板、腳手架應與同層次整體拆除進度相配合。
9、做好現場文明施工，房屋材料必須堆放整齊，周圍道路溝管暢通，不準亂占馬路和人行道，嚴格執行門前“三包”制度，瓦礫雜物不準散置馬路，要每日清鏟干凈。
10、從承接拆房施工任務至拆房完畢經甲方驗收合格并移交甲方前，乙方對施工現場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現拆房人員或其他人員人身傷亡事故，一切責任均由乙方承擔，與甲方無涉。
11、拆房施工人員必須遵紀守法，不準行兇斗毆，不準聚眾賭博，不準違反治安管理規定，服從統一管理。
六、違約責任：
1、乙方承接的拆房工程不得轉包，如一經發現，甲方有權終止合同，由此造成損失的，均由乙方承擔經濟和法律的全部責任。
2、甲方交付乙方單體建筑物(構筑物)被拆房屋鑰匙后，乙方應立即組織人員進場施工。如乙方三天內不組織人員進行施工，甲方扣除乙方違約金1000元;如乙方七天內不組織人員進場施工，甲方扣除乙方違約金3000元外，并可另安排施工隊伍進場施工，所需拆房費用由乙方承擔。
七、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
八、本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方(簽字蓋章)乙方：(簽字蓋章)
代表：負責人：
____年__月__日
拆遷房屋合同13
甲方（拆遷人）：_____________地址：_______________________郵碼：_______________________電話：_______________________法定代表人：_________________職務：_______________________
乙方（被拆遷人）：___________地址：_______________________郵碼：_______________________電話：_______________________法定代表人：_________________職務：_______________________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲、乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條項目名稱、地點
建設項目名稱________________，建設地點____________________，建設單位____________________ 《拆遷許可證》文號____________________。
第二條被拆房屋現狀
（一）乙方在拆遷范圍內有房屋________間，建筑面積_______平方米，使用面積________平方米，居住面積________平方米。
�。ǘ┮曳接姓綉艨赺_______人，常住人口________人，應安置人口________人，分別是（姓名、性別、年齡、關系）
�。ㄈ┍徊疬w房屋的產權屬于_____________________________。
第三條拆遷安置
（一）乙方安置到________，房屋____間，建筑面積________平方米，使用面積________平方米，居住面積________平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
�。ǘ┮曳脚R時過渡到________________，房屋________間。
�。ㄈ┮曳脚R時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知____日內，應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準
（一）甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合____________頒發的________________________標準；
（二）建造質量應當符合__________________________________________________________________________；
�。ㄈ┓课輧葢斢幸韵略O施：1．____________________ 2．__________________ 3．___________________。
第五條拆遷安置房屋產權
�。ㄒ唬┮曳奖话仓梅课莸漠a權屬于_____________。乙方應與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
（二）乙方被安置房屋的產權屬于_____________。甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元；臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）____元；轉學補助費________元；提前搬家獎勵費________元；其他補助費________元；共計人民幣________元。
第七條被拆遷房屋補償甲方對被拆除房屋的`產權人按以下方式進行補償：
1．作價補償被拆遷房屋____間，建筑面積____平方米，按每平方米____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2．產權調換甲方以________地點，________房屋，____間，____平方米，補償乙方；乙方需支付：
（1）結構差價____________________元；
�。�2）面積差價________元；
�。�3）房屋成新差價________________元。
第八條
乙方在____年____月____日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條
乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在____年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條
乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款____元。
第十一條
乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條
甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
1．甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2．逾期____個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____％向乙方加付臨時過渡費，逾期超過____個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____％向乙方加付臨時過渡費。
第十三條其他：__________________________。
本合同正本一式二份，甲、乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
甲方：_______（公章）法定代表人：_________ _____年____月______日
乙方：_______（蓋章）代表人：_____________ _____年_____月_____日
拆遷房屋合同14
甲方(拆遷人)____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
乙方(被拆遷人)____________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據____市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條項目名稱、地點建設項目名稱________________，建設地點________，建設單位________《拆遷許可證》文號________.
第二條被拆房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋____間，建筑面積____平方米，使用面積____平方米，居住面積____平方米。
(二)乙方有正式戶口____人，常住人口____人，應安置人口____人，分別是(姓名、性別、年齡、關系等)
(三)被拆遷房屋的產權屬于________________.
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到________，房屋____間，建筑面積________平方米，使用面積____平方米，居住面積____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
(二)乙方臨時過渡到________________，房屋____間。
(三)乙方臨時過渡期限自________年____月____日至________年____月____日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知____日內，應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準
(一)甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合________頒發的________標準;
(二)建造質量應當符合________________;
(三)房屋內應當有以下設施：
XXX
XXX
XXX
第五條拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的`產權屬于乙方應與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助甲方支付乙方搬家補助費________元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)____元;轉學補助費________元;提前搬家獎勵費________元;其他補助費________元;共計人民幣________元。
第七條被拆遷房屋補償甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1.作價補償。被拆遷房屋____間，建筑面積____平方米，按每平方米____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2.產權調換。甲方以________地點，________房屋，____間，____平方米，補償乙方;乙方需支付：
(1)結構差價____________________元;
(2)面積差價____________________元;
(3)房屋成新差價________________元。XXX____
第八條乙方在________年____月____日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在________年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款____元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同
第三條
第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
1.甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2.逾期____個月內，甲方按本合同
第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過____個月，甲方按本合同
第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。XXX____
第十三條特殊情況下安置逾期的處理如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1.不可抗力造成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;XXX____出現上述情況，甲方應當在情況發生的____天內通知乙方。因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。甲方：________________________代表人：________年____月____日乙方：________________________代表人：________年____月____日
返
拆遷房屋合同15
合同編號：_________
甲方（拆遷人）：_________
營業執照注冊號：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
乙方（被拆遷人）：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
根據國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《陜西省城市房屋拆遷補償管理條例》及其他有關法律、法規之規定，甲方和乙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協議：
第一條 拆遷房屋依據
甲方因項目建設需要，經審查批準，于_________年_________月_________日，取得了（_________）拆許字（_________）第_________號《房屋拆遷許可證》，實施房屋拆遷。乙方所有的房屋屬于該拆遷許可證核準的拆遷范圍內。
第二條 乙方房屋的.基本情況
乙方房屋坐落于_________，土地為_________，房屋用途為_________，建筑結構為_________，建筑面積為_________平方米，附屬物包括：_________，證件名稱：_________，證件：_________號，地籍：_________號。
第三條 補償金額
甲方補償乙方各項費用和金額如下：
1．房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整（詳見附件一評估報告）；
2．附屬物補償金額為人民幣_________元整（詳見附件一評估報告）；
3．搬遷補助費為人民幣_________元整；
4．設施設備遷移費為人民幣_________元整；
5．_________。
總計補償金額（大寫）為人民幣_________元整。
第四條 搬遷
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
第五條 補償金額支付時間及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本協議第三條規定的補償總額一次支付給乙方。
第六條 注銷
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統一向房管、土地部門辦理注銷手續。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
第七條 違約責任
甲方未在第五條所約定的時間內支付貨幣補償款的，從逾期之日起，每日按未付金額的萬分之_________計算違約金，支付給乙方。
乙方未在第四條所約定的時間內搬遷騰空房屋的，從逾期之日起，每日按甲方方已支付補償安置費金額的萬分之_________計算違約金，支付給甲方。
第八條 協議的爭議解決
本協議在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下述第_________種方式解決：
1．提交仲裁委員會仲裁。
2．依法向人民法院起訴。
第九條 本協議未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議（附件二）。
協議附件與本協議具有同等法律效力。
第十條 本協議自雙方簽訂之日起生效。
第十一條 本協議連同附件共_________頁，一式_________份，甲乙雙方各執_________份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________ 委托代理人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
附件一：評估報告（略）
附件二：補充協議內容（略）
【拆遷房屋合同】相關文章：
房屋拆遷合同07-31
房屋拆遷合同02-24
房屋拆遷協議03-20
房屋拆遷補償合同05-16
房屋拆遷合同范本08-23
房屋拆遷合同15篇03-09
房屋拆遷合同(15篇)03-09
房屋拆遷補償安置合同03-25
精選房屋拆遷合同四篇04-26
房屋拆遷合同7篇04-25