【精華】安全合同范文集合5篇
在人們愈發重視契約的社會中，越來越多事情需要用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的安全合同5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
安全合同 篇1
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及工程所在轄區內有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、誠實、信用的原則，結合施工現場的具體情況，甲方將該工程：南充市九龍富和佳園商住樓項目的所有安裝工程及弱電安裝工程 工程承包給乙方施
工，經雙方協商一致，達成以下協議條款。
一。工程概況
工程名稱： 工程地點：
施工內容：
結構類型：
二、乙方進場人數（附名冊）
乙方應按國家有關規定及本協議書中內容的規定，承擔本工程的全部水電安裝工作，并組織進場所需工種人員，相關工種、特殊工種必須持上崗證書，無關人員不得進駐現場。
三、工期進度要求
�。ㄒ唬╅_工日期： 20xx年 月 日
�。ǘ┛偅ㄈ諝v）工期： 個月
�。ㄈ┚唧w工期與作業內容，必須遵照甲方制定的進度節點完成施工。
四、承包方式與范圍 （一）承包方式：包工、包料、包質量、包輔材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。
（二）承包范圍：
1。 圖紙范圍內的所有安裝工程及弱電安裝工程（包工包料）。
2。乙方負責現場所有臨時水電的安裝工作。
3。夜間施工乙方必須派專人值班（不補任何加班費）。
（三）計價方式：
1﹑采用可調價格合同，合同價款調整方法：
a、_按定額計價方式計價：建筑、裝飾及安裝等工程按《20xx年四川省建筑工程消耗量定額及統一基價表》、《20xx年四川省裝飾裝修工程消耗量定額及統一基價表》、《20xx年四川省安裝工程消耗量定額及單位估價表》及《20xx年四川省建筑安裝工程費用定額》以及相關計價文件，按一類工程取費，缺項部分套用相似或相近定額項目，無定額及相近可套項目，參考市場價格。
b、施工期間頒發新定額或出臺有關政策性文件、規定、辦法，則按有關政策性文件執行
2﹑材料及輔材按施工期間內每月的《四川建設工程造價信息》中南充地區對應材料價格作為最終結算價格。
3﹑人工調差按總承包合同執行。
4、甲方按照水電安裝工程總造價下浮8%支付給乙方。
5、簽證部分，甲方按照實際簽證支付給乙方。
6、材料送檢費用由乙方負責。
五、工程要求：
甲方提前提供完整的藍圖及藍圖電子版，及施工用水用電。
�。ㄒ唬┵|量要求：按ISO9002質量標準和工程質量驗收標準組織施工。
1。必須具備承包工作范圍相應的工程技術和組織管理能力，能夠獨立履行相應的現場管理職責，施工人員也必須具備相應的資質、操作證和上崗證。
2。乙方必須依據國家有關規范和標準，按照設計圖紙（含書面通知）和施工組織設計要求進行施工，工程驗收每個部分必須合格，通過備案并達到合格標準。
3。乙方必須積極配合甲方，如實做好工程施工過程的記錄，并接受甲方的質量檢查及現場簽證和各種試驗。
4。對檢出的不合格品（項），乙方必須無條件地進行及時整改，直至通過質量檢驗達到要求。
5。乙方必須負責對半成品及成品進行切實有效的保護，其保護措施須事先報經甲方認可，以保證產品的交驗質量。
6。乙方必須配備相應的技術人員和管理人員。若因乙方技術不到位或對圖紙理解造成的錯誤，遺漏及返工。乙方除承擔工程款和工期外，還應賠償相應的材料費。
7。對在管理進度質量安全文明施工等方面嚴重不足或經建設單位、監理、甲方管理人員提出整改而未整改者進行相應的經濟處罰，嚴重者清退出場。
8。保修期為一年。
�。ǘ┕て谝�
1、乙方必須按甲方制定的進度計劃組織施工，乙方接受監理單位、建設方及甲方工程施工管理人員對進度的檢查、整改、監督;工程實際進度與施工進度計劃不符時，乙方應按建設方、監理工程師或甲方的要求提出整改措施，經確認后執行。
2、工期延誤
�。�1）乙方在施工中要積極主動施工，預埋線管不單獨安排時間，鋼筋安裝完工時水電的預埋也必須完工。
（2）如因乙方自身原因延誤工期，一切損失由乙方自行承擔;
（3）如甲方原因造成的工期延誤，一切損失由甲方承擔，并工期順延。
�。ㄈ┏杀究刂埔�
1。乙方必須科學管理、合理施工，避免窩工現象發生;努力提高工效，履行節水，節電、節材料等原則。
2。各種工程材料必須實行限額領料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪費和因返工延誤的工程損失全部由乙方承擔。
3。乙方如用到甲方的材料必須經甲方同意簽字方可領用。
4。乙方領出的材料如出現丟失或損壞，由乙方負責賠償。
5。 乙方必須遵守甲方材料的管理制度。
（四）安全施工要求
1。甲方對乙方進行安全技術交底及安全教育。
2。乙方必須遵守執行安全生產法規、條例、規章、操作規程，嚴格按一標三規范要求組織施工檢查。
3。乙方必須對所屬員工進行安全教育，未進行安全技術交底和安全教育不得上崗操作，更不得違章指揮、違章作業。
4。乙方做好勞動保護工作，按國家有關規定為其操作層人員繳納意外傷害保險，且回執單上交甲方備案。
5。乙方在施工過程中所發生的`（包括由乙方原因造成的人員）工傷、死亡、病殘按勞動部辦公廳《關于如何確認臨時用工主體的復函》規定辦理，均由乙方負全部責任責，甲方不予承擔。
六、付款方式
進度款支付按照月進度實施
1、地面工程修建至二層之前（包括地下室），由乙方自行墊資;地面工程修建至二層時，由甲方在15天之內支付乙方所有已完工程量的80%。
2、乙方每月25號報當月工程進度，甲方在次月5號前支付乙方進度的80%的工程款。
3、乙方安裝調試完成后申請甲方及開發商組織驗收，一次性竣工驗收合格后，如乙方提交驗收申請一周后未驗收的，或者開發商開始使用的，視為整個工程驗收合格，乙方配合甲方向開發方辦理完工程竣工結算手續后的30日內，甲方向乙方支付工程款的97%。
3、3%的維修質保金，滿第一年的一個月內一次付清。
4、在質保期內因質量問題，甲方通知乙方進行維修若乙方維修不及時甲方有權按比例扣除維修質保金，對超出維修質保金范圍金額，仍有乙方承擔。
七、違約責任處理
�。ㄒ唬┓渤霈F以下情況均視為違約：
1。乙方工程施工質量未達到本協議所列述的各項工程要求;
2。乙方擅自將承包的工程再行轉包、分包;
3。其他造成工程各種損失的過失行為;
4。乙方不履行或擅自變更一切及單方解除協議。
5。不服從甲方的管理。
�。ǘ┻`約處罰
1。乙方不按質量工期要求施工的違約行為，甲方有權以口頭和書面指證。若乙方不予及時整改和糾正，甲方有權終止合同，并追賠由此帶來的損失。
2。對其他違約行為守約方有權向違約方追罰相應的違約罰金。
3。乙方對材料管理不到位，甲方對乙方一次罰款1000～5000元。
4。不服從甲方的管理，在工作中出現扯皮、推諉及整改不及時，造成甲方管理困難對乙方每次罰款20xx～5000元的。
�。ㄈ┢渌剳图s定
發生治安案件，除乙方自行承擔相應責任外，同時接受甲方的處罰，第一次罰款10000元。再次發生，則乙方自動接受無條件的退場處理，由此帶來的工程損失由乙方負責。
九、附則：
�。ㄒ唬┍緟f議發生糾紛時，應由雙方及時協商，協商不成時，雙方均可向各級經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴，但處理糾紛期間，任何情況下不得影響工程施工，若影響正常施工超過兩天，視為乙方自動終止協議，乙方承擔全部責任，甲方有權另找其他隊伍。
（二）班組人員保險由乙方購買，乙方可購買其他險種進行補充，若發生意外事故，過程處理由乙方同保險公司和當事人（或其親屬）進行處理。所涉及費用在保險公司承擔范圍外的由乙方承擔。
�。ㄈ┍緟f議一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份，雙方所執協議具有同等法律效力。
�。ㄋ模┍緟f議自雙方簽字之日起生效，至工程保修期完后自動失效。
甲方負責人： （簽字） 乙方負責人： （簽字） 簽 章：
簽訂日期： 年 月 日 身份證號碼：
安全合同 篇2
xx鎮 村（居）委會食品安全協管員
聘任書
甲 方：
乙 方： 手機號碼： 辦公電話：
一、聘任期限：食品安全協管員任期3年。20xx年1月1日起，至20xx年12月31日止，
二、工作內容：嚴格按清溪鎮食品安全協管員工作職責完成各項工作任務。
三、聘任書的變更、解除、終止：乙方如無法履行本職責，甲方有權解除本聘任書。因特殊情況致使無法履行，經雙方協商同意可以變更本聘任書相關內容，也可以解除本聘任書。
四、聘任解除方式：甲乙雙方解除聘任應提前 15 天以書面的形式通知對方。本聘任書一式兩份，由甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份。
甲 方 (簽字、蓋章) ： 乙 方（簽字）：
安全合同 篇3
甲方：
乙方：
乙方因與 發生經濟糾紛，向 人民法院申請訴訟財產保全，金額為 元。根據人民法院的要求，乙方請求甲方為其訴訟財產保全提供擔保，乙方經與甲方協商，在平等互利的基礎上，達成如下協議：
一、甲方同意為乙方向人民法院提供的訴訟財產保全（訴前、訴中）提供擔保，擔保金額為 元，擔保的方式為 （一般保證或連帶責任保證）。
二、乙方同意在簽定合同后五日內按訴訟財產保全金額的 %向甲方一次付清財產保全擔保費，甲方同意乙方交納擔保費后三日內向乙方出具訴訟財產保全擔保書。
三、甲方出具訴訟財產保全擔保書后，在乙方不違反本協議的情況下，不得撤保，否則，應退回所收擔保費，如因此給乙方造成經濟損失的，還應賠償乙方損失。
四、甲方為乙方出具訴訟財產保全擔保書后，無論人民法院采取財產保全措施的效果如何，甲方均不退所收的擔保費。乙方經法院裁定準許撤訴的或甲方為乙方出具訴前財產保全擔保后，未及時起訴造成法院解除財產保全措施的，乙方可持相關證明文件，甲方退回一半擔保費。
五、針對甲方的訴訟保全擔保，乙方承諾履行以下義務：
1、如實提供起訴狀、財產保全申請書、能夠證實其訴訟主張的證據等訴訟材料的復印峻。
2、及時反饋財產保全措施的執行情況，并將取得的人民法院的保全裁定，凍結、扣押、查封清單復印峻送給乙方備存。
3、如訴訟保全申請錯誤給甲方造成經濟損失的，乙方同意對甲方的.經濟損失承擔全部賠償責任。
4、及時向甲方反饋乙方訴訟的進展情況，及時將對方的答辯狀和相關證據、人民法院的判決、裁定、調解書等法律文書的復印峻提供給甲方。
5、如出現對方反訴的情況，及時將獲取對方的反訴狀、相關證據的復印峻提供給甲方。
五、如乙方違反本協議第四條的約定或提供虛假證據或惡意訴訟的，可能造成甲方損失的，甲方有權與法院協商撤回財產保全擔保，申請法院撤消財產保全措施，由此造成的經濟損失由乙方自負，且所收擔保費不再退回，并應按財產保全擔保金額的10%支付違約金。
六、本協議一式二份，雙方各執一份，雙方簽字或蓋章生效。
甲方：南陽市中小企業信用擔保中心 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
安全合同 篇4
甲方：
乙方：
茲因甲方工程需要，向乙方租賃運輸車輛，因需要考慮安全因素的影響，經雙方協商特簽訂協議如下：
一、租用車輛名稱，規格，數量，備注。
二、乙方車輛進入甲方場地，服從甲方工程人員的指揮，調度，但對違反安全規程的指揮，有權拒絕。
三、乙方在運輸過程中自行協調與當地的關系。
四、乙方駕駛員嚴禁酒后駕駛和疲勞駕駛。
五、乙方必須向甲方提供全部駕駛員復印件，要求每輛車配備兩名駕駛員，防止疲勞駕駛，造成安全隱患，并且嚴禁將車輛交由無證人員駕駛。
六、運輸車輛必須保持良好的'技術狀況，嚴禁車輛帶病作業或超負荷作業運轉。
七、運輸車輛在工作過程中，必須嚴格遵守中華人民共和國道路交通安全法及國家其他有關規定。
八、運輸車輛在運輸道路中發生交通肇事事故，一切后果由乙方自己承擔。
九、倒車卸料時，必須服從指揮，注意周圍人員，發生異常立即停車，嚴禁在高壓線下進行清洗作業。
十、在施工過程中，上述情況如發生意外，給甲、乙及第三方造成傷害，責任由乙方承擔。
十一、如發生不可抗力自然傷害，雙方協商解決。
十二、以上協議甲、乙雙方本著友好協商的原則簽訂，未盡事宜，由雙方協商解決。
十三、本協議一式兩份。雙方各執一份。
甲方 簽字： 乙方 簽字：
蓋章： 蓋章：
年 月 日
安全合同 篇5
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規，遵循公平競爭、自愿和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本補充合同，其他合同或協議書條款與本補充合同有沖突時，以本補充合同為準。
一、 工程名稱、地點：一#廠房、二#廠房;紹興袍江工業區
二、 工作內容：施工圖內土建及水電安裝
三、 承包方式：包工包料。所有分部分項工程不得分包及轉包
四、 工程約定：
1、 合同工期為歷天。具體開工日期以開工報告為準;
2、 連續三天以上停水、停電，工期相應順延;
3、 本工程采用預應力管樁，由管樁造成對周圍建筑物的影響所產生的糾紛和經濟損失由甲方負責與乙方無關。
五、 工程質量標準為合格。如達不到合格標準，一切損失由承包人承擔。
六、 安全生產及文明施工：承包人應嚴格遵守安全生產管理條例和操作規程，精心組織工，確保安全生產，遵守紹興市有關建設工程文明施工規范和規定。在施工過程中出現的一切安全事故均有乙方承擔，與甲方無涉。
七、 工程結算口徑;：
1、 廠房一、廠房二：按圖紙要求施工一次性包干920萬元，增加工程和場外工程執行20xx版《浙江省建筑安裝工程預算定額》不作下浮，決算材料價格按紹興市建設工程造價管理處發布的當月信息價執行，無市信息的'參照省信息價。
2、 增加工程和場外工程量按實結算;經監理工程師初審，并經建設單位管理人員簽章確認的聯系單、簽證單作為結算依據。
3、 增加和場外工程結算審計事宜：工程竣工，承包人提供完整結算資料并能積極配合。
八、 工程款支付：
1、 承包人進場三天內甲方支付乙方工程預付款100萬元;
2、 承包人基礎施工完畢，支付合同造價(920萬元作付款基數，下同)25%工程款;
3、 二層主體施工完畢支付合同造價25%工程款;
4、 主體結頂支付合同造價25%工程款;
5、 工程款竣工驗收合格并資料移交完畢后支付合同造價25%工程款;
6、 增加工程和場外工程付款按實際工程量經甲、乙雙方協商后再定。
九、 合同爭議：
補充合同履行過程中產生爭議時，約定向人民法院提起訴訟解決。
十、 工程保修：
保修期限按國家規定為土建、水電安裝各二年，屋面五年，自竣工驗收交付使用之日計算。
十一、合同份數：
本合同正本一式二份，雙方各執一份，經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【安全合同】相關文章：
安全運輸合同04-06
工程安全合同04-02
勞動安全合同04-09
關于安全合同04-07
安全施工合同02-16
安全生產合同03-04
車務段安全合同03-19
運輸安全合同03-16
用電安全合同03-29
施工安全合同03-25