- 相關推薦
實用的防火門合同10篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的防火門合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
實用的防火門合同 1
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》相關規定，經甲乙雙方充分協商，同意按照以下條款確立此買賣合同。
(一)產品的名稱、品種、規格：
1. 名稱：普通木質防火門。
2. 品種規格：以甲方提供圖紙的數量、品種和規格為參考，乙方現場實量尺寸計算數量安排生產。
(二)產品質量標準：
1. 按照國家消防部門制定的木質防火門通用技術條件為標準。
2. 按照甲方提供的圖紙設計要求，乙方保證供貨并安裝且包消防機關驗收合格。
3. 安裝門框時必須先用鉆頭打孔，后安裝木頭再用釘子釘入木頭內安裝門框，所刷油漆為‘ _______’牌，防火五金件為‘ _______’牌。
(三)產品的交貨單位、交貨方式、到貨地點及交貨期限：
1. 交貨單位：
2. 交貨方式：送貨到 工地指定地點并安裝。
3. 工程范圍： (含地下室及裙樓)防火門。
4. 交貨期限：與施工單位土建同步，在_______年_______月_______日前完成門框安裝。因甲方原因不能正常施工工期可順延，如乙方不能在約定時間內完工，將對乙方按500元/天進行罰款乙方不得有異議。
(四) 產品的價格數量與貨款的結算：
1. 單價：防火門 元/㎡(甲乙丙統價)，包括門框、門扇、防火門五金配件、安裝費、運費、油漆、不含稅金及裝飾工程。
2. 工程量：約 ㎡(以實際丈量為準)。
3. 總金額：約 (約 元)，不含稅。
4. 付款方式：
a) 按以下方式 主樓一結， 主樓(含地下室及裙樓)一結(如有個別地下室門框的安裝因實際客觀原因被阻延，書面說明保證后不影響結款)。
b) 門框安裝完畢后后甲方按實際丈量的門框外圍尺寸面積計算總金額(每個門不足一平方按一平方算)再支付相應總金額的20%于乙方，全部完工初驗合格后再付相應總金額的55%于乙方，剩余20%經消防驗收合格后一次性無息付清，其余的5%為質保金，質保期為一年(從消防驗收合格日開始計算)，質保期過后無息付清余款。
(五)質量保證及售后服務：
1. 乙方對所售產品的質量承諾：保質保量保工期。
2. 乙方提供產品的型式認證書、產品檢驗報告、產品合格證。
3. 保質期一年(從消防驗收合格日開始計算)內若出現任何質量問題，由乙方免費負責包換及維修(人為除外)，接到通知后12小時到場調換及維修。
(六)相關責任：
1. 乙方進場作業，甲方有義務協調乙方與施工單位工作配套(可免費提供便利的`垂直運輸及水電予乙方)。
2. 防火門驗收由甲方申報，乙方提供完善的防火門竣工資料，確保消防竣工通過。
(七)爭議解決辦法：
因執行本合同發生的有關爭議由雙方友好協商解決，協商解決未果可依法提交甲方當地法院處理。
(八)本合同一式四份，甲方三份，乙方一份;簽字蓋章生效并具同等法律責任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
實用的防火門合同 2
合同雙方：
買方：
賣方：
根據《中華人民共和國合同法》和有關政策規定，經買賣雙方充分協商，同意按照以下條款和條件確立此買賣合同。
（一）產品的名稱、品種、規格：
1、名稱：木質防火門。
2、品種規格：詳見買賣雙方確認的工作量清單。
（二）產品質量標準：
1、按照國家消防部門制定的木質防火門通用技術條件為標準。
2、按照買方提供的圖紙設計要求，賣方保證供貨并安裝。
3、門框、門扇均采用優質梓木，面板采用紅柚面板。
（三）產品的交貨單位、交貨方式、到貨地點及交貨期限：
1、交貨單位：宜春市森林門業有限責任公司。
2、到貨地點：宜春市上高。
3、交貨期限：與土建同步。
（四）產品的價格數量與貨款的`結算：
1、單位：防火門320元/平方米，包括門框、門扇、防火門五金配件、安裝費、運費，包括油漆，不含稅金及裝飾工程（油漆為工程油漆標準、一底一面）。
2、工作量約400平方米。
3、總金額約128000元。
4、付款方式：預付總價款的30%（約38000元），安裝完畢支付總價款的50%（約64000元），消防驗收合格支付總價款15%（約20000元），余款質保金5%一年后無質量問題買方一次付清。
5、結算依據以買方提供的門扇洞口實際尺寸結算工作量。
（五）質量保證及售后服務：
1、賣方對所售產品的質量承諾：保質保量保工期。
2、賣方提供產品的型式認證書、產品檢驗報告、產品合格證。
3、保質期內若出現任何質量問題，由賣方負責包換及裝修，接到通知后12小時到場調換及維修。
（六）驗收標準及其它：
1、賣方進場作業，買方有義務協調賣方與施工單位工作配套。無償提供水、電、垂直運輸等施工條件。
2、防火門驗收由買方申報，賣方提供完善的防火門竣工資料，確保消防竣工通過。
3、賣方在防火門、五金配件安裝調試完畢，交付買方使用，買方應積極申請消防驗收，最終期限不超過肆個月，否則，賣方將視為防火門已通過消防驗收，買方應支付剩余貸款。
（七）爭議解決辦法：
因執行本合同所發生的或者不必要一合同有關的爭議，由簽約雙方友好協商解決，如雙方仍不能協商解決時，將提交 法院處理。
本合同共計二頁，一式二份，買、賣雙方各執一份，簽字蓋章生效。
買方： 賣方：
戶名：
代理人：
單位蓋章：
日期：
實用的防火門合同 3
購貨單位：(以下簡稱“甲方”)
供貨單位：(以下簡稱“乙方”)
根據經濟合同約定，經雙方協商，簽訂本合同，以備共同信守：
一、工程名稱：
項目“鋼制防盜(火)門”工程。
二、規格型號及生產廠家：
三、星河灣小區防盜門共計____樘，防火卷簾門共計____m2(以上數量以實際安裝數量為準)，合計人民幣(不含稅金，若開稅票稅金另按5%計)暫定：______________________元整(暫定￥：____元整)。
四、工程質量要求：
執行國家現行有關質量標準，門體固定牢靠，平整，開啟靈活，表面完好無損，把手、鑰匙齊全，包驗收合格。
五、交貨、費用及相關事宜：
交貨地點為施工現場指定位置，本次單價包含乙方產品制作、運輸(含上下力資)、安裝、灌漿、維修費用等，門體安裝完畢經驗收合格后，由甲方負責保管。
六、付款方式：
本合同簽訂后五個工作日內，甲方支付總價款的.10%作為預付款，門體每批次安裝600樘到位后支付至70%(含預付款)，竣工驗收合格后付25%(按單體)，余款5%作為質保金，本工程約定質保期為兩年，第一年付3%，第二年付2%。
七、供貨、安裝工期及售后服務：
(1)本工程雙方約定：自甲方預付款之日起，四十天內乙方須完成全部產品制作，并在此時間段內分批供貨運至各幢單體樓層;甲方提供垂直運輸條件，否則，逾期由乙方自行解決分散各幢樓層的垂直運輸。
(2)在基本滿足安裝條件時，乙方必須按甲方的工程進度要求進行安裝，并確保三十天內安裝完畢。門體安裝時，甲方有償提供乙方臨時用電。
(3)工程安裝結束驗收合格后，兩年內乙方免費保修，終身售后服務(人為損壞除外)。
九、合同自簽訂之日起生效，一式陸份，雙方各執叁份，未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
電話：電話：
____年____月____日____年____月____日
實用的防火門合同 4
甲方(發包方)：____________
乙方(承包方)：____________
合同簽訂時間：____________
發包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方責任，保障雙方利益，保證工程順利進行，依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，甲方經過考察，經雙方友好協商，__________住宅小區1#、2#樓防火門制作與安裝事宜與乙方簽訂本合同。
一、工程概況：
工程名稱：__________住宅小區1#、2#樓防火門工程 工程地點：獻縣平安大街與本齋路交匯處
二、工程承包范圍：
本工程承包范圍為龍騰首府住宅樓1#、2#樓防火門制安工程，防火類別見甲方防火門招標事宜，數量以圖紙設計數量為準，型號、規格、材質、五金配件經甲方確認的乙方提供樣品為準。具體安裝內容為：門框門扇制作安裝、五金配件(包括合頁、防火鎖、閉門器、管道井鎖等)、防火漆。包工包料、制作、運輸、安裝、五方驗收。
三、工期要求
甲方提前5天通知乙方生產，安裝工期以甲方現場工程師書面或電話通知時間為準。制作、安裝時間為30天(另簽工期合同)
四、具體要求
(一)、質量標準
工程質量標準：國標gb12955-_______標準，且完全與投標所述質量、規格和性能相符(防火符合國家要求)。門的安裝按照國家相關規范執行。
1、乙方在供貨過程中不得私自降低防火門的等級并應嚴格按照規范進行安裝。
2、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求施工，隨時接受甲方的檢查檢驗。
3、工程質量達不到國家及合同約定標準的部分，監理及甲方代表一經發現，要求乙方拆除和重新施工，乙方應無條件拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用外，乙方支付合同總價的30%作為罰款。
4、防火合頁、防火鎖、閉門器、順序器、門框與門扇之間以及雙扇門門扇之間的膨脹型防火密封條是防火門的重要組成部分，必須為公安部消防產品合格評定中心認證合格的產品。
5、乙方應負責木質防火門項目通過政府各相關部門的驗收工作，符合國家相關標準，否則由此造成的一切損失及費用由乙方承擔。
(二) 安裝要求
1、門窗安裝前應校正規方，如因運輸或堆放不慎導致門框、門扇翹曲、變形，應修復后方可進行安裝。
2、門框必須與建筑物成一整體，采用木件或鐵件與墻體連接；防火門的安裝留縫寬度和偏差必須符合國家規范要求。
3、安裝門框、門扇時應注意門的開啟方向，必須向疏散方向開啟；框、扇的線型應符合設計要求，割角、拼縫應嚴實平整；表面應凈光或磨砂，不得有刨痕、毛刺和錘印；內外門板顏色一致；
4、乙方在制作安裝之前，應進場對門洞尺寸進行測量復核，確保制作尺寸與現場尺寸相符，否則造成一切損失由乙方負責。
5、乙方應派有專業資格技術人員及時完成安裝調試全過程，保證安裝質量為優良等級。
6、在調試工作完成后，根據乙方提供的驗收方案，由工程部、工程監理會同乙方及有關部門，按照有關要求及標準，對整個工程進行驗收。
7、交付使用時要同時向甲方提供詳細的技術文件、調試報告、安裝記錄。乙方須配合做好有關交接工作。
(三)維修保養要求
1、防火門維保期：驗收合格交付使用后兩年。
2、維保期內一切維修及服務費用由乙方承擔。
3、維保期內防盜門一旦發生故障，乙方必須在3小時內派員到達現場，并在短期內排除故障。乙方如不及時修理，甲方有權自行派人修理，發生的`修理費用在防火門尾款或質保金內按實扣除，并對乙方按其費用的兩倍予以處罰。
4、保修期滿后，所有系統的維護及更換均收一定費用，按附件 “報價明細表”執行，上門服務費每次20元，其他不得收取任何費用。
五、產品質量和技術要求
1、甲級、乙級、丙級防火門：防火等級為：達到設計及規范要求，在防火等級時間內保持其耐火完整性(不破壞、不竄火)。門框、門扇材料所用材料應符合設計及規范要求，并與投標文件及提供的樣品樣頭相符合。相應五金鎖具配件等質量及防火要求必須達到公安部消防產品合格評定中心認證合格的產品，并與投標文件一致，必須出具經國家法定檢測部門檢測合格的產品鑒定證明；防火門材質及五金配件的耐火性能必須符合國家相應規范規定，并經國家認可授權檢測機構檢驗合格。
2、防火門必須在顯著位置設置永久性標志銘牌。注明生產廠家、產品名稱、耐火等級、產品代號及出廠日期。
3、防火門發貨時必須將出廠檢驗單隨同發貨單提供給甲方。
4、達到圖紙及規范要求，達到各部門驗收要求。
防火門的質量符合設計要求及《木質防火門通用技術條件》及《門和卷簾的耐火試驗方法》。
六、乙方工作范圍和義務
乙方施工現場代表：____ 。
1、乙方必須提供《產品合格證》、《檢測報告》、《產品保修單》、等相關材料，乙方必須保證防火門及防盜門項目通過政府相關部門消防驗收和竣工驗收，符合國家相關標準，否則因此造成的一切損失由乙方承擔，驗收若發生費用由乙方自理。
2、提供驗收、竣工資料。
3、乙方安裝人員必須服從甲方及現場監理的監督管理，要遵守工地現場有關制度，注意保護其他工程設施。
4、乙方負責向操作人員進行安全技術交底和配備相應安全防護用品，乙方應加強安全管理，遵守現場安全管理制度，因乙方原因造成自身或他人人身傷害等安全事故，由乙方承擔責任，做到安全文明施工，消除事故隱患。
5、提供為期兩年的免費保養維修工作，保修的實施均由供貨商自己完成，不得轉包。
6、協助及做好與之相關的配合工作。
七、甲方工作范圍和義務
甲方駐工地代表：
甲方現場工程師：
1、按合同約定及時支付工程款。
2、協助乙方同土建項目部的配合工作。
3、參加乙方已到場產品及安裝完畢產品的驗收。
4、乙方門框固定好后，門框四周如需砂漿填縫由甲方協調乙方與土建單位配合(乙方支____元/樘的費用給土建單位)。
八、驗收
合同交貨期：接甲方書面通知后20日內。在此交貨日期之前乙方必須將門及全部配套件送。
甲方：_____乙方：_____
日期：_____日期：_____
實用的防火門合同 5
甲方(需方)：_______
乙方(供方)：_______
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，甲方因鑫誠古城嘉苑工程需要，向乙方購買一批木質防火門，經雙方充分協議，以資共同信守。
一、產品數量、規格型號、單價、金額及內容
____________________________
二、承包內容
甲、乙級木質防火門的制作、運輸、安裝，包括鎖，閉門器等全部五金配件。
三、產品質量要求和計量及結算方式
1.防火門耐火等級按國家標準生產，安裝質量按施工規范，質量等級為合格，并符合當地消防部門驗收。
2.按照施工圖設計尺寸計算;具體安裝樘數以實際為準。
四、交貨時間、運輸方式及費用
1.按土建的施工進度配合安裝，門框門扇進場時間待甲方通知。
2.運費費用由供方負責。
五、付款方式及期限
1.簽訂合同后甲方預付10%定金。
2.防火門門框進場安裝完畢經檢驗合格后支付合同款的`30%。
3.防火門門扇進場安裝完畢經檢驗合格后支付總貨款的50%。
4.防火門消防驗收合格支付總貨款的8%~2%作保俢金。待保修期滿一個月內付清。
5.防火門的消防驗收由乙方負責。
六、違約責任及其他約定事項
1.因質量不合格引起的經濟損失全部由乙方負責。
2.乙方施工安裝用電及材料升降機由甲方跟總包協調。
七、安全責任與要求：
1、乙方人員進入現場必須遵守施工現場一切安全生產、文明施工規章制度、服從甲方管理、保證工程的順利進行。
2、對乙方不服從管理或有盜竊行為的人員，甲方有權利要求乙方辭退;情節嚴重的，甲方有權移交司法機關處理。
3、臨時用電，甲方提供電源到一級箱為止。二級箱、三級箱依據JGJ24- 20______________臨時用電管理制度執行，由乙方自負。
4、在施工過程中，如出現安全事故，由乙方負責處理，一切費用由乙方承擔。
八、解決糾紛方式
本合同在執行時發生爭議及未盡事項有當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方均可向人民法院訴訟。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等法律效力，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
實用的防火門合同 6
購貨單位(甲方)：________________________________
供貨單位(乙方)：________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就防火門供貨的有關事宜達成如下協議。
一、貨物名稱、數量、規格、價格見附件。附件為本合同的組成部分。
二、質量標準：符合國家相應的.標準。
三、履行期限：為_________年____月____日至_________年____月____日。
四、施工及交貨地點：梅河口市友誼醫院。
五、結算方式：在合同簽訂日起，甲方應支付乙方貨款的80%的定金，乙方均可安排生產;乙方在貨物全部安裝到位后，甲方須付貨物20%的貨款。
六、違約責任
1.一方遲延交貨或遲延支付貨款的，應每日按照遲延部分貨款的標準向對方支付違約金。遲延超過10日的，對方有權解除合同并要求遲延方賠償損失。
2.因乙方未提供必要的交貨驗收條件致使甲方無法按時交貨的，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3.乙方交付的貨物不符合質量要求的，甲方有權拒收，并及時通知乙方;質量問題嚴重的，甲方有權解除合同。因不符合要求質量給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。
4.一方無正當理由中止履行或單方變更、解除合同的，應賠償由此給對方造成的損失。
七、不可抗力：因發生自然災害等不可抗力的，經核實全部免除責任，但應當及時通知對方，并在合理期限內提供證明
八、爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的，依法向供貨方人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
實用的防火門合同 7
甲方：_______有限責任公司
乙方：_______水電工程有限公司
為確保工程質量高效按時完成，根據《中華人民共和國合同法》的規定，按平等、自愿的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同共同遵守。
第一條工程地點：石龍工業園區
第二條工程內容：將該項目場地內315KVA箱式變壓器由現位置遷移至1#樓后（移動距離100米內）。包含：
①箱變基礎；②電纜溝挖填、電纜敷設；③箱變搬遷、安裝、實驗、調試；④接火送電。
第三條工程質量
本工程必須符合設計要求和國家現行供電施工標準及驗收標準。通過廣元市供電主管部門驗收，保證接火送電。
第四條 工期：計劃_______年____月____日開工，_______年____月____日完工。總工期15天。
第五條 權利義務
1、甲方責任：
（1）指定箱變安放位置并將附近地下管線情況通知給乙方；
（2）按協議約定支付工程款；
（3）施工過程中發現質量問題時，甲方有權要求乙方及時進行整改，并經甲方、監理重新檢查認可。如乙方不予整改或整改不及時，甲方有權進行處罰或減少合同總價，同時不免除由此造成工期拖延的乙方違約金。
2、乙方責任
（1）乙方必須加強自身的施工現場管理，指派歐 軍為乙方駐工地代表，解決由乙方負責的各項事宜。執行甲方的各項要求和施工現場的環境安全管理計劃，嚴格執行建設和電業主管部門對施工現場的`管理規定，做到文明施工，不發生環境和職業健康安全事故。乙方必須采取必要的安全防護措施，避免人員傷害事故和財產損失。
（2）乙方在施工中要對施工人員加強安全教育管理工作，服從甲方代表及監理工程師的管理與檢查，自行配置符合要求的勞動防護用品及安全防護設施，確保安全生產。對出現的安全傷亡事故責任由乙方自負。
（3）甲方、監理單位對乙方在施工中存在的不安全因素有權提出整改或停工整頓，并有權按有關規定進行安全處罰。甲方、監理單位不因為行使此監督權而對乙方發生的安全費用與事故承擔任何責任。
（4）乙方必須嚴格按照箱變移位要求進行施工、安裝，確保符合廣元市供電主管部門要求，確保驗收通過，在本合同約定期限內送電成功。
第六條 合同價款及支付方式
1.合同包干價為（人民幣）：_______元，大寫：_______元整。
2.本合同包干價格為完成本工程所需的材料、人工、機械進出場、移位申報、檢測驗收、管理費、缺陷修復、保險、技術服務、稅金（3％工程服務增值稅專票）、措施費用、規費等及完成本工程所有責任、義務、風險、與相關單位間服務費用。
3.付款方式：設備遷移完工經供電主管部門驗收合格、搭火送點后十五日內付全款。
第七條：在施工過程中生產安全由乙方負責，箱變搬遷施工過程中發生的事故及因箱變搬遷施工而發生的事故，由乙方承擔所有責任并承擔因此發生的處罰、賠償。
第八條 爭議解決：本合同如有未盡事宜由甲乙雙方協議簽訂解決。
第九條：其它：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同一式四份，雙方各執二份。
建設單位：（甲方）
施工單位：（乙方）
代表：
代表：
單位地址：
單位地址：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
收款人：
開戶行：
賬號：
年 月 日
年 月 日
實用的防火門合同 8
需方(甲方)：_________
供方(乙方)：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則，經雙方協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：_________
工程地點：_________
二、產品名稱、數量、型號及價格表：
_________
三、交貨日期
1、甲方提前7天，通知乙方進場并進行安裝，若乙方未按甲方的施工進度要求進場安裝，則每天按合同總價的萬分之三進行罰款。
2、運輸方式和費用由乙方自行解決。
四、產品執行的技術及質量標準
1、生產加工執行標準圖集。
2、以甲方簽字認可的圖紙加工生產。
3、嚴格按照省、市及相關部門的有關規定和驗收規范進行驗收，工程質量必須達到合格。
4、在工程呈報竣工前，乙方向甲方報送工程竣工報告和竣工驗收資料，甲方收到完整的資料后，十五天內組織驗收，無正當理由逾期驗收，則視為合格工程。
5、經驗收工程不合格，乙方及時返工修改，直至合格為止，因返工修改的費用由乙方自行承擔，并承擔合同總價5%的違約金。
五、結算方式、付款方式：
(一)甲方指定為本合同貨款結算人，甲方其他任何人結算對甲方沒有約束力(附結算單樣本)，甲方對授權權限僅限于就本合同項下簽收的貨物進行結算。本工程所有的防火門中帶防火玻璃的不另外計費，防火門以及五金配件、油漆都以包含在防火門的單價中。防火門工程全部安裝完成后，最終結算按實際防火門面積最為最后結算依據。決算應在承攬工程完成后三十日內進行完畢，甲方應積極配合乙方及時結算。
(二)貨款支付采取以下方式：
門框全部安裝完成不支付工程款，門扇全部安裝完成并項目部及甲方監理驗收合格后，支付工程款的.﹪(不包括五金、油漆)。竣工驗收合格后或業主入住時支付工程款的﹪(包括五金、油漆)，剩余5﹪為保修金，保修期兩年滿后付清。
(三)乙方在收款前應當提供相應金額的稅務發票，否則，甲方有權拒付貨款。如乙方提供的發票受到政府機關質疑和檢查被認定為非法票據，乙方除重新提供等額合法發票外，還應承擔由此給甲方帶來的一切損失。甲方可無限制保留向乙方進一步追究相關責任的權利。
(四)款項采取以下支付方式：
甲方以轉賬方式支付。乙方開戶銀行：_________帳號：_________。甲方必須將全額貨款支付至以上帳號。乙方若要求甲方將貨款支付至以上帳戶以外的其他帳戶或單位的，必須由乙方出具書面的授權書。
六、安全生產措施
1、認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針，全員參與安全管理。堅持管生產必須管安全的原則，認真宣傳建設部有關安全規定，堅持安全技術交底制度。
2、施工前對參與本工程施工的全體人員進行工地，首先要進行登記，由項目部安全科對進場工人進行安全宣傳教育，組織職工學習安全生產操作規程，并要求職工在生產中嚴格遵守有關文件的規定。
3、施工前和施工過程中，要經常對施工設備進行安全性能檢查，不符合安全規定的地方要立即整改完善。
5、嚴格按施工方案和安全技術措施的要求進行施工。操作工人必須遵守職責，遵守安全操作規程，各級安全員每天進行安全檢查，制止違章指揮、違章操作。
6、堅持執行“三寶”制度，進入工地必須戴好安全帽，高空作業要戴好安全帶。
7、在施工過程中所發生的一切傷亡事故由乙方承擔全部法律責任和經濟責任，甲方概不負責。
七、產品的保護
產品到達甲方現場后，乙方必須采取防潮、防曬、防盜、防損壞等保護措施，因現場保護措施不力造成產品質量問題或損壞丟失而造成的損失，由乙方承擔全部責任。
八、違約責任
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同條款，不得有違約現象。
2、乙方應按甲方約定的日期如期如數的供貨，并應按甲方的進度要求如期完成，由此乙方拖延無法完成給甲方造成的損失，每日按合同價款的萬分之三計算并支付違約金。
3、甲方按照合同規定，及時支付工程款，因甲方延期付款，則每天按逾期總款的萬分之三進行罰款。
九、甲方除在本合同中作出明確授權外，對甲方的其他任何人員或非甲方人員均沒有授權。甲方的其他任何人員或非甲方人員均不能代表甲方處理本合同引起的債權債務，包括但不限于出具欠款證明、對賬單、結算單等，因此產生的債權債務對甲方沒有法律約束力。
十、本合同屬于雙方公司重大商業秘密，簽約方均不得泄露。
十一、本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效，款清后自行終止。乙方應當在甲方最后一次付款前向甲方出具貨款已經全部付清說明。
十二、本合同項下的任何爭議，應協商處理，協商不成，向工程所在地人民法院訴訟解決。
十三、本合同一式四份，甲方持有兩份，乙方持有兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
實用的防火門合同 9
合同編號：____________________
定作方：____________________
承攬方：____________________
簽訂地點：____________________
簽訂時間：____________________
一、加工標的
貨物名稱：____________________型號：____________________
面料：____________________顏色：____________________
單位數量：____________________單價：____________________
總金額：____________________交貨地點及期限：____________________
交期：____________________ 出口國：____________________
合計人民幣____________________，(大寫)____________________，按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料質量:____________________數量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料，里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的`，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、合同一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起立即生效，如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：____________________ 承攬方 ：____________________
代表人 ：____________________ 代表人：____________________
時間：____________________時間 ：____________________
實用的防火門合同 10
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商一致，達成如下協議，雙方遵照執行。
一、工程名稱及內容：小區住宅樓防火門制作、安裝。
二、工程地點：
注：
1、本單價包括材料費、加工制作費、運輸費、維修費、安裝調試費、技術服務等相關費用。
2、完工后，按實際數量據實結算。
3、本工程所產生的稅費由乙方全額承擔。
四、產品、質量標準：
1、進戶門顏色花型以樣品為準，門扇鋼板厚度_______mm，門框鋼板厚度_______mm，四個鉸鏈。
2、樓宇門開啟方向全部右開，帶對講系統，質量要求符合國家質量標準。
3、門扇表面要光滑、無刻痕、坑點，開關靈活，與門框閉合嚴密。
4、鎖具要求完全對應配件以及門的開孔，門鎖開關要靈活。
五、工期要求：自合同簽訂之日起20天內，所訂產品必須進入甲方工地，30日內安裝完工，或依據土建工程進度甲乙雙方商定。
六、付款方式：
1、產品進入施工現場并安裝完后，甲方支付乙方合同總價的80%。
2、甲方驗收合格、資料齊全且交付施工單位，支付至合同總價的90%。
3、單位工程竣工驗收合格后，付至合同總價的95%。預留合同總價的`5%作為質量保證金，保證金于保修期滿后，無質量問題，一次性付給乙方。質量保修期從驗收合格之日起計算，期限為一年。保修期內若出現質量問題，由乙方免費維修。由于甲方原因而進行的維修，乙方只承擔人工費。
七、甲方責任：
(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。
(2)按時支付工程款，提供本工程要求的技術資料，提供施工所需電源，負責施工現場的組織協調工作，電費由乙方承擔。
八、乙方責任：
(1)按合同約定保質保量，準時供貨，對不合格要求的產品及時更換。
(2)全面履行施工合同，嚴格按要求組織施工，嚴格履行質量、安全責任、文明施工，確保按期完工。
(3)應提供生產許可證、檢驗報告、合格證等相關資料。
九、安全責任：
在施工過程中，乙方要注意自身安全，嚴格做好安全防范措施，遵守安全操作規程，如乙方發生安全事故，責任自負，甲方不承擔任何經濟與行政責任。
十、違約責任：
1、雙方必須遵守合同，不得違約，如有違約，按照《合同法》執行。
2、乙方必須服從甲方、監理的管理、協調與監督，否則甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。乙方應加強與土建、安裝等施工隊伍的協調和配合，如與土建有矛盾時，及時通知監理、甲方出面協調。
3、乙方所提供的品種、規格、質量不符合國家有關規定時，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤安裝合同，每逾期一日，乙方應按合同總價的千分之五計算向甲方償付罰金。
4、乙方如未按期完工，每延遲一天，乙方應支付合同總價的1%作為違約金。
十一、爭議與糾紛處理：
甲乙雙方因履行本合同發生的爭議，應盡量協商解決，如協商不成，可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十二、附則：
本合同待甲乙雙方約定完成后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【實用的防火門合同】相關文章：
防火門購銷合同03-04
防火門安裝合同04-12
防火門的承攬加工合同07-25
防火門合同模板六篇05-20
防火門安裝合同 8篇04-22
防火門合同集合5篇05-13
防火門合同集合五篇05-18
防火門安裝合同8篇04-22
防火門安裝合同(8篇)04-22