【必備】鋼材合同四篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的鋼材合同4篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
鋼材合同 篇1
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼材購銷事項協商一致，訂立本合同。
第一條：產品名稱、商標、規格、生產廠家、數量、金額及供貨時間。
第二條 質量要求、技術標準按國家現行標準執行：螺紋鋼符合GB1499.2—20xx。
第三條：交(提)貨地點：在福清市范圍內由需方指定。
第四條：合理損耗及計算方法：線材過磅;直條理論計重(供方提供清單)，重量偏差超出標準范圍，則按實際過磅數量結算，且過磅費用由供方負責。
第五條 包裝標準：成捆成件，銘牌齊全。
第六條 驗收標準、方法及提出異議的期限：供方鋼材進場時必須由需方指定的.材料員驗收并開具收條，經雙方簽字確認后，方可作為結算的依據。
第七條：結算方式：貨到付款。
第八條：本合同壹式 貳 份，供方 壹 份，需方 貳份，經雙方簽字確認后作為附件與此合同同時生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材合同 篇2
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的'日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。
訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。
鋼材合同 篇3
（合同編號： ）
年 月 日
鋼材采購合同范本
甲
方(需方)： 中國建筑第X工程局
乙方(供方)：合同編號：
鑒于甲方施工生產的需要，同意由乙方供應甲方項目的鋼材，依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同，以資共同遵照執行。
二、交貨時間、地點、方式及風險承擔：
2.1．交貨時間：具體進場時間由甲方根據計劃要求提前以書面形式通知乙方及時供貨。
2.2．交貨地點及方式：按甲方計劃送貨至甲方項目施工現場的指定地點或甲方指定的集中加工地點。
2.3. 本合同項下的貨物由乙方送至甲方指定的交貨地點后，經甲方驗收合格，并辦理書面驗收手續后，該貨物的毀損、滅失的風險由供方轉移至需方。 三、運輸費用承擔：
3.1．乙方負責汽車運輸至甲方施工現場指定地點，乙方負責卸車。
3.2．材料的裝卸、運輸、過磅由乙方負責，費用由乙方承擔，費用按 元/噸(一般為30-40元，因不同項目情況有變化)，與貨款一并結算。
四、質量要求、技術標準、品牌及乙方對質量負責的條件和期限：
4.1．按國家標準執行：線材質量要求符合國家標準GB/T701-1997，螺紋鋼材質符合國家標準GB1499-1998。
4.2．乙方供貨時隨車必須提供乙方加蓋公章的質量證明文件四份。
4.3．乙方必須保證所供鋼材為合格產品。 五、包裝標準、包裝物的供應與回收： 無 。
六、鋼材計量方法（在招標時明確，可采取以下三種方式之一）：
6.1. 盤圓、φ14以下螺紋鋼按過磅計重，過磅單上必須由雙方人員簽字，φ14及以上螺紋鋼按點支計重，最終以工地實際簽收數量為準。
6.2. 盤圓按過磅計重，螺紋鋼點支，最終以工地實際簽收數量為準。
6.3. 盤圓、螺紋鋼均按過磅計重，最終以工地實際簽收數量為準。
七、驗收標準、方法及提出異議期限：
甲方指定委派 （甲方驗收人員的更改需提前三天以書面形式告知乙方）、1名現場施工員和1名領導班子共同對貨物的質量和數量進行驗收，并開具收貨單給乙方；同時對鋼材質量文件進行簽收。
螺紋鋼9M或12M定尺交貨（按甲方計劃要求）。
甲方驗收后對乙方鋼材質量有異議時，可隨時對所供鋼材進行抽樣送檢，若發生質量問題除由乙方負責組織無條件退貨外，乙方應全部承擔由此造成甲方的損失。
甲方提出異議的期限為抽樣送檢后，檢測單位出具檢測報告10天內。
八、貨款結算及支付方式（一般為按月結算，根據項目情況亦可采用節點結算方式）：
上月26日至當月25日為一個結算期，供需雙方月底辦理結算，乙方向甲方提供當批次全額有效稅務發票，甲方在次月15日前支付本結算期貨款的％。余款在甲方通知乙方完成供貨后個月內分次付清。
甲方以銀行轉賬方式支付貨款，不接收供貨方的委托付款。乙方必須出具有效的稅務發票給甲方。
九、違約責任：
9.1．乙方必須保質保量及時組織鋼材進場，因乙方供貨不及時造成甲方停工待料而造成的損失由乙方承擔。
9.2．甲方應按時支付乙方的.貨款，若甲方資金暫時不能到位，雙方可協商延期支付，如延期超過天，延期支付的資金，由甲方按貸款利率和延期時間向乙方支付利息。
9.3．乙方應在甲方送貨計劃指定的時間內將貨物送達到甲方指定的地點，每延遲一天乙方按貨款的％向甲方支付違約金。超過 天，甲方有權解除合同。
十、環境、職業健康安全要求：
10.1．乙方對運貨物的車輛嚴格要求，消除安全隱患。對車輛尾氣排放量超標的禁止使用，貨運車輛出工地大門，必須經過清洗，確保車路整潔、輪胎無泥。如未按甲方要求清洗車輛，造成市內管理部門罰款，其費用由乙方自行承擔。
10.2．甲方負責對施工環境中存在的廢氣、噪音、揚塵、輻射等制訂相應措施、確保進場作業人員符合勞動法規要求的作業環境。
十一、解決合同糾紛方式：
11.1、向有管轄權的人民法院起訴。
十二、雙方其它約定事項：
12.1 加或重新選擇材料供應商，乙方必須無條件接受，乙方不承擔違約責任。
12.2 乙方必須保證所供材料為合格產品，如驗收不符合計劃或合同要求或經檢驗產品質量不合格，乙方必須無條件接受退貨處理，并承擔由此發生的費用。
12.3合同簽訂時，乙方須提交營業執照、稅務登記證等證件的復印 件給甲方，并加蓋公章。
12.4如需擔保，另立合同擔保書作合同附件。
12.5本合同簽訂后，如甲乙雙方需要提出修改時，經雙方協商一致 后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，該合同同樣具有法律效力。
十三、本合同雙方簽字蓋章后生效，該合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份。均具有同等法律效力
甲方單位名稱（章）乙方單位名稱（章）：
單位地址： 單位地址：法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 電話：電話： 開戶銀行： 開戶銀行：
賬號：賬號： 稅號：稅號： 郵編：郵編：
合同簽訂地點： 合同簽訂時間：年 月日
鋼材合同 篇4
甲方(買方)：__________________
地址：________ 電話：__________
乙方(賣方)：__________________
地址：________ 電話：__________
經雙方協定一致，簽訂泥購銷合同條款如下：
一、材料價額
品名 規格 數量 計量單位 單價 金額(元) 備注
總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
二、質量標準：
鋼材規格執行國家規定標準。由乙方按批向甲方交送鋼材出廠質量通知單。甲方憑單驗質。
三、鋼材合格率達到國家規范要求。
四、交貨方式，地點和運雜費負擔：
甲方組織運輸工具到乙方倉庫提貨，運費，上，下車費等均由甲方自理，乙方憑合同和甲方收貨人出據的證明發貨。乙方墊付的款項，隨同鋼材價款一并結算。
五、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨：
____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。
____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。
____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。
____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。
甲方逾期提(收)貨的。乙方有權處理該貨，并不免除甲方責任。
六、付款辦法和期限：
1.甲方在____年____月____日前付定金________元;
2.采取先匯款后結算方式：甲方按購鋼材總金額分期先匯款。
____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元;
____年____月____日前電匯________元;____年____月____日前電匯________元。
3.采取托收承付方式：按《中國人民銀行結算辦法》第八條第一，二，三，五，六，七，八項規定執行。乙方每月____日～____日憑實發鋼材開具銷售發票向甲方開戶銀行辦理托收。
七，違約責任：
甲方責任：1.中途退貨或違約拒收的，償付退(或拒收)貨部分貨款總值____%的.違約金。逾期提貨的，每天償付逾期提貨部分貨款總值____%的違約金，并承擔乙方實際支付的代管費用。2.逾期付款的。每天償付逾期付款總額____ %的違約金。
乙方責任：1.不能交貨的，償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金;逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款總值計算，每天償付____ %的違約金。
2.所交鋼材質量，規格不符合同規定，除自費負責處理外，還要賠償實際經濟損失。
本合同一式____份。經法定代表人簽字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
____年__月__日 ____年__月__日
【鋼材合同】相關文章：
鋼材的合同02-21
鋼材購買合同02-16
鋼材加工合同03-07
鋼材供貨合同03-19
鋼材購貨合同04-03
鋼材采購合同03-09
鋼材供應合同02-26
鋼材購銷合同06-27
供應鋼材合同03-09
鋼材運輸合同04-05