現在位置：范文先生網>范文大全>合同范本>制作合同

制作合同

時間：2024-07-28 01:22:28 合同范本我要投稿

廣告制作合同推薦度：
廣告制作合同推薦度：
廣告制作合同推薦度：
廣告制作合同推薦度：
廣告制作合同推薦度：
相關推薦

關于制作合同五篇

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同起到的作用越來越大，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的制作合同5篇，希望對大家有所幫助。

關于制作合同五篇

制作合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方賓館外立面亮化工程的制作及安裝事宜達成如下一致協議。

　　一：工程內容及規格：

　　1、外立面亮化制作安裝，其規格：附材料清單 ;

　　2、根據實際尺寸制作安裝。

　　二：工程造價及支付方式

　　1、工程總價：共計人民幣，大寫元整。

　　2、支付方式：

　　A、合同簽訂時甲方預付工程總金額的 %工程款，即: 元(大寫：元整)為訂金，合同生效。

　　B、整體安裝完畢驗收合格后，支付給乙方剩余 % 工程款。即: 元(大寫：元整)。

　　三：工程期限

　　1、工程期限為自協議簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如下雨、

　　四、雙方權利、義務

　　A、甲方：

　　1、辦理施工所必須的報批手續及相關費用。如因相關手續未完善所導致的后果由甲方負全部

　　2、有權對乙方的制作提出合理的建議和修改意見，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

　　3、負責提供施工現場的施工場地和時間，以及相關的水電等事宜。

　　4、按本合同規定結算工程的制作、安裝費用。

　　B、乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的.安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。如現場條件與施工方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　五：關于驗收

　　乙方全部制作安裝完工后，甲方應在2日內組織正式驗收，如甲方不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　六、違約責任：

　　1、甲方未能按本合同第二條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。如超過合同規定付款時間3日內仍未付款，乙方可拆除已安裝的材料做自行處理，同時追究甲方相應的法律責任。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第三條規定按時制作、安裝完成，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　七、因施工所產生的責任的承擔：

　　在制作、安裝過程中，乙方必須嚴格按規范的勞動操作規范進行，如因乙方原因造成勞動安全事故，由乙方全部負責，均與甲方無關。

　　八、不可抗力：

　　不可抗力指本合同簽訂后發生的一方無法合理控制的、阻止并妨礙一方全部或部分履行其中本協議義務的任何事件：包括但不限于地震、臺風、水災、其它自然災害等。如果由于不可抗力事件使本合同任何一方無法履行其合同義務，則該方可暫停履行其合同義務，并在十天內以書面形式通知另一方，說明不可抗力事件的性質、預計持續的時間、以及受影響方需采取的措施等。發生不可抗力事件時，雙方應協商公平的解決方法，并應盡最大努力盡量減輕不可抗力事件所造成的影響。

　　九、爭議解決方式

　　1、本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方本著互相理解、互相幫助的原則友好協商解決。

　　2、如協商不成，有地方仲裁委員會仲裁解決。

　　十、其他：

　　1、本合同一經簽字蓋章即生效，并對雙方具有約束力。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

　　3、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　十一、備注：。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表(簽字)：代表(簽字)：

　　電話：電話：

　　日期：_____年____月____日日期：_ __年____月____日

制作合同篇2

　　甲方：_________乙方：_________甲乙雙方經友好協商，就主頁制作事宜達成如下協議：

　　一、甲方委托乙方制作甲方網站_________的主頁，乙方應按照甲方的要求制作主頁，并達到甲方滿意的效果。該網頁內含有/不含有后臺管理系統。

　　二、主頁制作費用

　　1.首頁設計，制作費：_________元;

　　2.內頁設計，制作費：_________元;

　　3.gif多層動畫設計，制作費：_________元;

　　4.flash頁面設計，制作費：_________元。

　　三、付款

　　合同簽訂后當日，甲方應當預付_________元定金。

　　網頁制作費用共計人民幣：_________元整，應在驗收期完成后_________天內交付。

　　四、驗收標準

　　1.甲方可以通過任何與因特網進行網絡連接的計算機瀏覽自己的主頁。

　　2.主頁無文字拼寫及圖片(以甲方提供的材料為標準)錯誤。

　　3.驗收合格，甲方以書面文字傳真方式簽收。驗收期限為_________。

　　五、甲方權利義務

　　1.提供有關企業的電子文字材料及圖片，以及其他相關文件，應保證材料完整，圖片清晰。甲方必須保證提供的信息內容真實可靠，不得發布虛假信息，信息內容必須符合中華人民共和國有關的法律和法規。

　　2.甲方有權根據網站平面設計圖提出修改意見。

　　3.甲方有權要求乙方按照雙方商定的網站結構，在雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容。

　　4.按時支付網頁設計制作費用。

　　5.依合同約定時間使用主頁。

　　6.甲方付清應付乙方的全部款項后，甲方正式享有網頁的全部使用權。

　　7.甲方應對網頁的源代碼進行備份。因甲方未對網頁的源代碼進行備份而發生源代碼損壞丟失等，乙方無法為甲方恢復，也對此不負責任。

　　六、乙方權利義務

　　1.乙方依據雙方商定的網站結構，在雙方約定的時間內，完成規定的內容。

　　2.乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

　　3.在制作過程中，對甲方陸續提出的修改要求，乙方應盡力協助實現，對有可能影響雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出合理的延期請求，由雙方協商確定具體時間。

　　4.由于甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，并有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協商確定。

　　5.乙方負責在驗收期內，如果甲方需要修改主頁，可以免費進行較小的改動。

　　6.乙方負責對甲方進行操作培訓，該培訓可以以任何方式進行，如電話，傳真，面授等，培訓內容僅限于乙方所提供的服務的內容，如郵件的使用，源代碼及數據庫的備份，網站后臺管理的使用等。培訓內容不包括網頁制作等相關內容。

　　七、違約責任

　　1.由不可抗力因素(地震，臺風，洪水，政府行為及其它非乙方人力所能預見或避免的因素)造成本協議無法執行，乙方不承擔任何責任。

　　2.甲方違約或拒不付費時，乙方有權不退還定金，有權向甲方提出索賠，具體額度由雙方協商確定，由此造成的損失由甲方負責。

　　3.乙方違約或沒有按照合同規定按時完成，甲方有權拒絕付款，由此造成的損失，乙方自行承擔。

　　八、聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　九、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　十、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的'客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　十一、通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　十二、爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　十三、解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　十四、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十五、合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

制作合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關規定，雙方本著平等互利、誠實守信的原則，就本工程具體事宜，自愿達成如下協議：

　　第一條、交貨地址：

　　第二條、制作內容：

　　第三條、合同金額及付款方式：

　　一、貨款總造價為：￥元。大寫：萬仟佰拾元，

　　二、合同簽定后，甲方向乙方支付展柜制作預付金為：計￥元，大寫：萬仟佰拾元；

　　三、制作完畢，首批交貨甲方向乙方支付制作費用為：

　　計￥元，大寫：萬仟佰拾元；

　　四、全部交貨后，甲方向乙方支付完其余費用為：

　　計￥元，大寫：萬仟佰拾元；

　　第五條、乙方責任與義務：

　　1、乙方負責合同中項目內容的承制，確保按時交貨

　　2、乙方承接該單后，施工中不得以次充好使用不合格材料。

　　第六條、甲方責任與義務：

　　1、不的故意拖延收貨時間、

　　2、不的中途改動方案，或以各種與乙方無關原因退貨

　　第七條、工期延誤：

　　造成以下原因之一的，工期相應順延：甲方不能按協議條款的.約定提供開工條件、工程款未按時支付、設計制作方案的變更、合同期內非乙方原因如停水、電等影響乙方正常施工、不可抗力或自然原因如雨、雪、風、冰雹等及其它非乙方原因的停工或影響施工。

　　第八條、其他事項：

　　1、安裝完畢后，甲方應當在二日內組織對工程施工的審核驗收，逾期或推遲驗收時間，視為此工程合格。

　　2、工程完工后，款項未付清前，乙方有權將其拆除，并追究甲方給乙方帶來的經濟損失。造成的一切損失由甲方承擔。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力，自收到預付款之日起生效，合同履行完畢時失效。

　　第九條、爭議解決：

　　雙方產生爭議，可友好協商解決，協商不成可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十條：傳真件具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　年月日年月日

制作合同篇4

　　定作方：有限公司（以下簡稱甲方）簽訂地點：承攬方：有限公司（以下簡稱乙方）簽訂時間：

　　鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。

　　一、項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額

　　注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。

　　二、質量及技術要求

　　甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。三、合同期限及交貨地點

　　乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。

　　四、交付方式

　　運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。

　　五、驗收標準

　　甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的.，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，

　　直至符合甲方要求為止。

　　六、付款方式

　　合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。

　　七、違約責任

　　1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。

　　八、爭議解決

　　甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。九、其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：賬號：賬號：日期：日期：