【必備】空調安裝合同3篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現的次數越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編幫大家整理的空調安裝合同3篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
空調安裝合同 篇1
甲方（采購方）：
聯系電話：
乙方（供貨安裝方）： 北京首安賽凌制冷設備有限公司
聯系電話：（010）57223875 13910648782
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協議：
第一條 甲方訂購及設備規格型號及數量，以及工程概況：
1、設備情況（詳見報價表）：
2、 安裝工程概況：
工程地點：
開工日期：20xx年 月 日 竣工日期：20xx年 月 日 第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點（甲方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、 乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準；需更改設計方案的，須經雙方協商同意；涉及機型調整的，須經雙方洽商加以確認。
第四條 付款方式：
1、本合同價款為雙方合同工程款＋洽商價款 ；
2、本合同工程總價款為人民幣 元（大寫： 圓整 ）
3、合同簽定時,甲方支付乙方工程定金計人民幣￥ 元； 大寫： 圓整（計工程總價款的30%）；
4、乙方工程材料及設備進場，甲方驗收簽字后支付乙方二期工程款人民幣 ￥ 元，大寫： 圓（計工程總價款的60%）；
5、其余款項于設備調試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款（以驗收報告日期為準），甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方；乙方通知甲方驗收，一周內甲方無故不參加驗收，視作驗收合格。
6、以上價款不含小區物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費用、含設備吊裝費。
第五條 雙方責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作；
2、 除洽商外，如乙方延期交工，應向甲方支付違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的
1、工程現場甲方負責人 全面負責安裝施工現場的協調配合工作；
2、甲方負責空調內外機電源的鋪設及室外機基座的建設。
3、甲方負責施工期間的水電開支并協助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的`，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，一個月內，乙方有權終止合同，并追回中央空調設備及附屬材料，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
�。�1） 工程量變化或設計變更；
�。�2） 不可抗力；
�。�3） 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4） 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 產品質量責任和售后服務條款
1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年半（即18個月）。
在質量保證期外由于產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2. 質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第八條 解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十三條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲 方：
乙 方： 北京首安賽凌制冷設備 有限公司
代理人：
代理人：
電 話：
電 話： （010）57223785 日 期：
日 期：除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
空調安裝合同 篇2
建設方： (以下簡稱甲方)
施工方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平、合理、誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就公司在城市干道及各生活區的戶外終端設施安裝工程達成一致，簽訂以下條款：
一.安裝價格：
1.社區終端：
2.主干道終端：
3.整個承攬合同按每個終端的`單價為結算價，該結算價包含：包工、包料、施工器械、運輸、安裝、相關稅費。
二.安裝要求：
1.施工期間，要求有安全警示和圍欄等設置，確保施工安全，在安裝結束后，方可撤出警示標志和圍欄。
2.社區終端在安裝完成后要進行場地恢復和清理工作。
3.主干道終端安裝另包含電路的連接，要求電線采用國標2.5銅芯線，地下埋設部分必須套管處理。施工完成后，對于易于恢復的情況，乙方可自行恢復并清理場地，恢復難度較大的只負責清理場地。
三.工程安裝期限：
由甲方分批提供終端，交付乙方后于一周內安裝到位。
四.甲方的權利義務：
1.甲方提供終端所需的電路來源，處理與安裝有關的來自于第三方的協調工作。
2.甲方有權對工程安裝施工的全過程進行監督指導。
3.甲方有權對施工過程中的質量問題和安全隱患，提出整改意見，乙方必須切實認真執行。
五。乙方的權利義務：
1.乙方保證按時保質的完成施工任務，若非發生不可抗力等意外事件，工期發生延誤，必須向甲方承擔違約責任，即每延誤一天，繳納1000元違約金。
2.如在施工過程中出現的人身損害或財產損毀等一切意外事故，均由乙方承擔。
六.付款方式：
甲方按完工批次結算(以十臺為結算基礎)支付給乙方，經甲方工程驗收后付款。(乙方銀行信息：)
七.其它事項：
如發生爭議，雙方可協商解決，遇不可調節的糾紛，可向當地法院提起訴訟。
本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行期間，甲乙任何一方不得隨意變更和解除合同。 甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
委托代理人： 委托代理人：
聯系電話： 聯系電話：
日期： 日期：
空調安裝合同 篇3
合同編號:_____________________簽約時間:
工程地點:_____________________
發包單位:___________________________(以下簡稱甲方)
聯系電話:_____________________
單位地址:_________________________________
甲方代表:_________________________________
承包單位:___________________________(以下簡稱乙方)
聯系電話:_____________________
單位地址:_________________________________
乙方代表:_________________________________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就乙方承包中央空調及系統工程設備安裝的相關事宜，達成如下協議:
第一條甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況:
1、安裝工程概況:
(1)工程地點_________及面積:_________;
(2)工程造價:￥元;大寫()
(3)工程有效期限天
(4)開工日期:年月日;
(5)竣工日期:年月日;
(6)其中隱蔽工期約天、空調主機系統工程及系統調試約天。
2、設備情況:產品名稱規格型號單位數量(見清單)
3、工程承包方式及施工范：_________
第二條乙方工程材料進場時，由乙方與裝飾方確認并指定貨物堆放地點(裝飾方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由乙方共同負責。乙方安裝調試中央空調完畢，甲方現場驗收合格，并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條產品的安裝、調試、驗收:
1、乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定:
(1)、年月日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
(2)、年月日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收;
(3)、年月日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部中央空調工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。
第四條價款結算方式及期限:
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本合同工程安裝總價款為人民幣:元(大寫:
(1)合同簽定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占合同總金額的___%)元(大寫:);
(2)隱蔽工程完工后，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占合同總金額的___%)元(大寫元)
(3)工程主機到場三日甲方支付乙方(第三期工程款)人民幣(占合同總金額的_(大寫:)
(4)工程尾款(占合同總金額的___%)元(大寫:元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。(系統調試驗收之后交付業主使用30日之內無異議視為驗收合格)
(5)工程質保金____元(大寫元)，驗收合格滿一年后一周內支付。
3、以上價款含小區物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費、含設備吊裝費、不含主電源電纜費用，不含空調主機基礎。
第五條雙方義務及違約責任
一、甲方責任及義務:
1、工程現場甲方負責人
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的5‰的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，并追回中央空調設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
一、乙方責任及義務:
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的.工作;
2、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額5‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的5‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
(三)違約責任
1、因一方原因，造成合同無法繼續履行的，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失及違約金元。
2、甲方未按期支付第二、三、四期工程款的，每延期一天向對方支付違約金元。
3、由于乙方原因，工程質量達不到標準，乙方負責反工，工程費用由乙方支付，工期不予順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金元。
第六條工程變更
1、工程項目或施工方式如須變更，雙方應協商一致，簽定熟門熟路變更協議，同時明確相關工程費用及工期。
2、所產生的工程費用經甲方簽證后，(支付乙方不低于所增費用的50%)在同期支付工程款時一并支付。
第七條產品質量責任和售后服務條款
1、自驗收之日起,工程保修期為壹年。
第八條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第九條解決合同糾紛的方式:執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行完后自動終止。
第十一條由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十二條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十三條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十四條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包方(甲方):
地址:
代表人:
電話:
承包方(乙方):
地址:
代表人:
電話:
日期:年月日
【空調安裝合同】相關文章：
空調安裝合同02-14
空調安裝合同04-21
安裝空調的合同04-03
空調安裝的合同06-05
空調安裝合同05-19
空調安裝合同【優】08-14
空調安裝合同集合10-09
空調安裝合同【優選】06-29
空調安裝合同【合集】07-06
空調安裝合同精選15篇04-06