工程承攬合同范本
隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的工程承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程承攬合同范本1
委托方：_____________（以下稱甲方）
承接方：_____________（以下稱乙方）
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1．合同內容
本合同項所指的項目是：___________________________
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2．合同金額
2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________）
2．2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3．付款方式
3．1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。
3．2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。
3．3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（RMB______）。
3．4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。
3．5 其它事項
________________________________________________
4．合同雙方責任
4．1 甲方責任
4．1．1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4．1．2 提供好施工現場的.土建、水、電等條件。
4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4．1．4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4．1．5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4．2 乙方責任
4．2．1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4．2．2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4．2．3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。
4．2．4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5．安裝及調試
5．1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5．2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6．其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：________________
乙方：___________________
地址：________________
地址：___________________
電話：________________
電話：___________________
傳真：________________
傳真：___________________
簽約代表：____________
簽約代表：_______________
指定聯絡人員：________
指定聯絡人員：___________
工程承攬合同范本2
發 包 方（簽章） （以下稱甲方）
地址：
聯系電話：
承 包 方（簽章） （以下稱乙方）
地址：
聯系電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況
工程地點：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的`甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
工程承攬合同范本3
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的'有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同范本4
定作方：____有限公司，法定代表人：___營業地址：____3號。
承攬方：___，男，漢族，xxxx年x月xx日生，住址：___。電話：135386xxxxx。
簽訂地：__市__鎮
簽訂時間：20xx年7月20日
一、項目名稱
任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱：___公司位于___3號廠區內的包括但不限于新建飯堂、廠區墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價金：200000元整（大寫：貳拾萬圓），不含稅，此價格為包干價。
完成期限：要求20xx年x月xx日完工
二、項目的內容及質量技術要求
按通用標準和定作人的現場要求。
三、驗收標準、方法和期限
墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足通用標準。具體以雙方另行協商為準。
四、結算方式及期限
合同簽訂三日內支付總價金的20%；工程完工并驗收后支付剩余款項。
五、質保及違約責任
主體工程質保壹年，從驗收通過后起算。
一方有違反本合同約定的`，向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭議盡量友好協商解決，協商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協商的其它條款
本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
定作方： 承攬方：
代表人：
工程承攬合同范本5
承攬方：_______有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方：_______有限責任公司（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：方式、地點、竣工日期。
a、承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段
c、本工程自20________年_______月_______日開工自20________年_______月_______日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的'要求而定。
8、安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：
定作方代表：
承攬方：
承攬方代表：
20________年_______月_______日
工程承攬合同范本6
甲方：
法定代表人： 職務： 聯系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務： 聯系方式：
身份證件：
經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的'30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同范本7
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。
一、工程范圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式：
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的'部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
工程承攬合同范本8
內容如下：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方： (以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：簽約人：
承攬方營業執照： 施工資質：
承攬方施工項目經理： 手機：
承攬方機構地址： 傳真電話：
銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規格數 量 單 價合計
1
2
3
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );
5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的'質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年月日
工程承攬合同范本9
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，并經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下：
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注：紅管為臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現場安裝、調試。
（3）對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的`施工條件說明及通訊距離。
（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起），質保期之后乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢后的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后，乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。
2、項目驗收合格后，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質保金，在質保期到期后十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方：
乙方：
工程承攬合同范本10
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的`__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
工程承攬合同范本11
發包方：___________________________(以下簡稱甲方)
承包方：___________________________(以下簡稱乙方)
根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：
一、 工程名稱：_____________________________________
二、 工程地點：_____________________________________
三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元
四、 工程承包方式及范圍：
1、 承包方式：包工不包料
2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。
七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的'___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失
九、 安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。
十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同范本12
發包單位(以下簡稱甲方)：
承包單位(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的'組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同范本13
發包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的.存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程承攬施工合同范文2
發包方：
承包方：
甲方經相關部門批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。
四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的.材料數量和質量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務：
1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。
十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程承攬合同】相關文章：
工程承攬合同03-12
裝飾工程承攬合同03-31
安裝工程承攬合同04-01
工程承攬合同精選15篇04-10
工程承攬合同15篇03-12
工程承攬合同(15篇)03-12
工程承攬合同(通用15篇)04-10
工程承攬合同(匯編15篇)04-10
工程承攬合同匯編15篇03-31