- 相關推薦
商鋪拆遷補償協議
在當今社會生活中,協議的使用頻率呈上升趨勢,協議協調著人與人,人與事之間的關系。寫協議需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的商鋪拆遷補償協議,歡迎閱讀與收藏。
商鋪拆遷補償協議1
原告:________________,女,漢族,________年________月________日生,住址:________________。
第一被告:________________,男,漢族,________年________月________日生,住址:________________。
第二被告:________________實業有限公司
法定代表人:________________,聯系電話:________________,地址:________________郵政編碼:________________
第三被告________________房地產開發有限公司
法定代表人:__________________,聯系電話:________________,地址:________________,郵政編碼:________________
訴訟請求:
1.確認三被告簽訂的關于本市________區________路________弄________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2.請求法院重新做出拆遷補償安置;
3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:
被告二、三于________年取得原告居住地________路________弄________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號________年________號),同期開始拆遷工作。
原告居住于________路________弄________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由于歷史原因________路________弄________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿并作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及________(被告一的妻子)________(被告一的兒子)_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。
________年________月________日動遷房屋被強行推到。原告于________年________月________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈于________年________月________日訴至________區人民法院后,通過法院調取了________區________路________弄________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為:滬安(________)拆協字第________、________號】。通過該協議原告得知________年________月________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市________區________路________弄________號底前、底后房屋的.拆遷補償安置協議,并且擅自將被告一的兩個兒媳________(戶口在________區________路)________(戶口在________區________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議后,一共獲得3百余萬元,而原告僅獲得動遷款________余萬元。由于被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效,并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
此致
________________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
商鋪拆遷補償協議2
甲方:__________________
住所地:________________
法定代表人:____________
乙方:__________________
住所地:________________
法定代表人:____________
現甲乙雙方就拆遷補償門面房為貸款設定抵押的相關事宜,經過雙方充分協商,達成如下協議:
根據甲方與縣拆遷主管部門達成的協議(見本協議書附件),對在建的位于______縣城______街______排______端東西各_____間共______間門面房及其占用范圍內的土地使用權,甲方擁有(包括但不限于轉讓、抵押在內)合法的權利。
甲乙雙方均同意甲方以本協議
第一條約定的門面房及其占用范圍內的土地使用權,代替列入拆遷范圍的房屋和土地使用權,為甲方______年______月______日從乙方的______萬元貸款提供補充抵押。
1、本協議約定的補充抵押,不影響未列入拆遷范圍房屋和土地使用權為甲方______年______月______日從乙方的______萬元貸款設定抵押的.效力,未列入拆遷范圍房屋和土地使用權設定的抵押仍然有效。
2、本協議約定的門面房及其占用范圍內的土地使用權,在竣工驗收辦理權利證書完畢之日起______日內,由甲乙雙方簽訂正式抵押擔保借款合同并到登記主管部門辦理抵押物登記。
3、本協議約定財產辦理抵押登記所需的評估、登記等費用,均由甲方承擔。
4、本協議簽訂之日起至約定財產抵押登記手續辦理完畢之日,甲方對本協議約定財產不得預售、轉讓、抵押、出租等。
5、甲方違反本協議第四條、第六條約定的,除另行提供相當價值財產抵押外,須向乙方支付貸款金額1%的違約金。
6、本協議自甲乙雙方當事人蓋章之日起生效。
本協議一式三份,甲乙雙方各持一份,報乙方主管部門______縣農村信用聯社備案一份。
甲方:__________________公司(蓋章)
法定代表人(簽章)_________________
乙方:______________________(蓋章)
法定代表人(簽章)__________________
__________年__________月__________日
商鋪拆遷補償協議3
甲方:________房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)
乙方:________
乙方在________________有正在經營中的門面房一間,磚混結構,現乙方同意由甲方進行拆遷開發,甲方愿承擔拆遷開發建設任務。
為了確保甲、乙雙方合法權益,雙方就拆遷補償及安置問題達成如下協議:
一、拆遷安置
第一條
乙方位于________________門面房交由甲方拆除,房屋使用面積平方米,房產證號為。
拆遷補償實行實物置換的方式,拆遷后,甲方安置乙方門市(面)一間凈使用面積________平方米,門面房坐________向________,正面寬度不得低于________米(南北方向為寬)。
第二條
本協議簽訂后,甲方在拆遷前支付乙方押金________萬元后,乙方交由甲方進行拆除。
待房屋交房后,甲方將門面房房產權辦至乙方名下,同時新門面房交付使用時達到國家規定的驗收標準,包括道路、水、曖、電、門窗、卷閘等設施具備使用條件。
雙方驗收簽字后,乙方將押金全部退還甲方。
二、違約責任
第三條甲、乙雙方簽訂協議后,甲方保證按合同約定進行開發建設。
在非乙方原因的`情況下,
如甲方在乙方全部搬遷后二年內不能開工,視為甲方違約,甲方抵押至乙方的押金不退還,且該地塊交由乙方自行組織建設。
第四條
甲方按合同支付乙方押金后,如乙方不按約定日期搬遷,視為乙方違約,每延期搬遷一天,乙方向甲方支付1000元的違約金,同時,由此產生的一切后果和責任由乙方負責。
三、過渡期補償責任
第五條門面房分配到被拆遷人之前,按以下協議由甲方支付乙方過渡安置補償費:
1、甲方支付給乙方過渡安置補償費每月(年)(________)________元,從________年________月________日起計算,至新門面房分配并驗收移交到被拆遷人當月止。
2、甲方在________年________月________日前一次支付給乙方第一年的過渡補償費,第二次過渡費在________年________月________日前支付。
3、若門面房未能按期(具體時間)交付使用,甲方在延期時間內按協議月過渡費的三倍向乙方支付月過渡安置補償費。
第六條
本協議對甲、乙雙方具有同等的法律約束力。任何一方不因家庭成員或其它相關人的影響而違約。
由現有房屋本身引起的糾紛和矛盾由乙方協調處理;在拆遷開發建設過程中出現的糾紛和矛盾由甲方自行協調處理,與乙方無關。
第七條本協議由產權人親自簽署,其他人員代簽無效。
第八條本協議雙方簽字蓋章后生效。
第九條本協議一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。
第十條未盡事宜協商解決,協商不成向離石區法院起訴,按法律程序解決。
甲方:________________(單位蓋章)
乙方:________________
法人代表:________________
法人代表:________________
簽訂日期:________年________月________日
商鋪拆遷補償協議4
被拆遷企業:________________(以下簡稱“甲方”):
法定代表人/職務:________________
委托人/職務:________________
營業執照注冊號:________________
開戶銀行/帳號:________________
地址:________________
郵編:________________傳真:________________
電話:________________
拆遷單位(以下簡稱“乙方”):________________有限責任公司
法定代表人/職務:________________
委托人/職務:________________
營業執照注冊號:________________
開戶銀行/帳號:________________
地址:________________
郵編:________________傳真:________________
電話:________________
見證單位:________________
地址:________________
電話:________________
網址:________________
甲、乙雙方根據______項目的進展情況,嚴格遵循拆遷評估的相關法規和規定,在平等、公正原則的基礎上,對位于號現屬于所使用的土地、房屋及相關附屬物共同委托評估有限公司進行評估測算,并出具相關評估咨詢報告,雙方同意以評估咨詢報告作為拆遷補償的主要依據。現針對評估報告結果,甲、乙雙方經過友好協商后,簽訂本拆遷補償協議(以下簡稱“本協議”),以茲共同遵守:
第一條、拆遷對象基本情況
拆遷對象位于:
建筑面積為平方米,土地面積為________平方米,總房屋建筑面積為________平方米。
第二條、房屋及相關附屬物補償
根據評估有限公司于________年________月________日出具的.________號咨詢報告,號的評估價格為________元,評估合計總價為________元,平均單價為________元/平方米。
第三條、其它補償
根據雙方協商以及甲方實際情況,給予甲方除本協議第二條以外的其它所有補償按照房產證上標注的建筑面積________元/平方米,共計________元。
第四條、全部補償總額
全部補償總額為本協議第二條與第三條之和,合計為人民幣:________元(大寫:人民幣________元整)。
第五條、補償金額支付條件和方式
2、自本協議簽訂之日起日內,在雙方無爭議情況下,乙方向甲方支付全部剩余款項人民幣________元(大寫:人民幣________元);
3、若在交房過程中,出現任何阻撓拆遷和拆除的事件,由甲方自行處理,與乙方無關,所有經濟損失由甲方承擔。
第六條、違約責任和禁止行為
1、甲方禁止以任何理由延期交房,甲方每延期一天交房,按照補償總額的1%向乙方支付違約金,以此進行累加,乙方有權從補償金中直接扣除。
2、乙方禁止以任何理由延期付款,乙方每延期一天付款,按照補償總額的1%向甲方支付違約金,以此進行累加。
3、禁止任何非法暴力抗拒交房和非法拆遷的行為。
4、雙方均應履行保密義務,均不得向任何其他方公開或披露本協議內容。
第七條爭議的解決
凡有關本協議或執行本協議發生的爭議,應經過友好協商解決;若不能協商解決,則提交不動產所在地方法院提起訴訟。
第八條協議生效
1、本協議自雙方簽章之日起生效,本協議(包括附件)為甲乙雙方之間完整協議。
2、本協議所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改,對本協議的任何修正、更改或增刪,經雙方授權代表簽署確認后方可發生效力。
3、本協議如有未盡事宜,需由甲乙雙方協商,另訂補充協議附于本協議之內,所有補充協議在法律上均與本協議有同等效力。
4、本協議之成立、生效、解釋及履行,均以中華人民共和國之相關法律為準則。
5、本協議一式肆份,雙方各持貳份,經雙方簽署的每份協議均為正本。
第九條協議附件
本協議附件包括:
第十條其他約定條款
(以下無正文)
(此頁無正文)
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
法定代表人:________________(蓋章或簽字)法定代表人:________________(蓋章或簽字)
委托代理人:________________(蓋章或簽字)委托代理人:________________(蓋章或簽字)
本協議簽訂日期:________年________月________日
見證:________________
簽訂地點:________________
【商鋪拆遷補償協議】相關文章:
拆遷補償協議03-25
拆遷補償協議03-25
拆遷補償協議15篇03-31
房屋拆遷補償安置合同03-25
房屋拆遷補償合同范本11-11
房屋拆遷補償安置合同范本11-16
拆遷補償申請書8篇11-23
拆遷補償申請書(8篇)11-23
拆遷補償申請書13篇01-05