鋼結構合同
在當今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的鋼結構合同，歡迎大家分享。
鋼結構合同1
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內(nèi)回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的.，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結構合同2
委托方(甲方)全稱：
承攬方(乙方)全稱：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結合本項目的特點，為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：
附件一：《鋼結構制造技術協(xié)議》以下簡稱《技術協(xié)議》;
附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三：鋼結構的材料匯總清單;
附件四：往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍：
交貨期：
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術要求
為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術協(xié)議》和相應的國家標準。所有《技術協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。
3、技術資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結構的制作質(zhì)量要求按《技術協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標準要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。
為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應向甲方提交項目組織管理機構及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。
乙方應隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關人員的檢查，并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進廠復檢等規(guī)定
本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應的國家標準要求。主材為方購買，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的`原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標準和方法
制造執(zhí)行標準見《技術協(xié)議》中的相關規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求：
7.1合同單價：綜合單價：
1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復驗等所有相關費用、以及所有應向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構件的實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設計變更，出廠前乙方有責任和義務進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構件號標識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時，應同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結算單》。
8、付款及結算
8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預付(約計￥元);或本工程無預付款。
2)全部構件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的，余款作為質(zhì)量保證金，乙方構件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的付進度款，余作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結算報告及結算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審完畢，報甲方工程公司經(jīng)營部10日內(nèi)復核完畢，復審后的結算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結果為最終竣工結算值。
9、擔保
合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式：;擔保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責任
乙方有責任并保證按本合同及相應合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術文件，如因甲方原因未能按時提供技術文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準及設計變更，甲方應事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調(diào)整單價。
乙方提供的鋼結構產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標準，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當?shù)陌b，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。
甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應當比照當?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導致乙方在執(zhí)行本合同項下相關部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應作適當?shù)恼{(diào)整，而且雙方應對合同進行相應的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術服務
乙方應做好售后服務工作，及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術人員到安裝現(xiàn)場進行技術服務。在售后服務過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務的人員的安全負責，應對其加強安全教育，服務人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章：乙方合同章：
地址： 地址：
委托代理人： 法定代表人：
經(jīng)辦人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
簽定日期： 簽定日期：
鋼結構合同3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》規(guī)定，及其他有關法律，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下協(xié)議。
一、工程內(nèi)容：東方紫園小區(qū)東熱力泵房及消防泵房地下鋼結構樓梯的制作及安裝
二、工期：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程從某 年 月 日至某 年 月 日，制作及安裝總工期為天。
三、工程總造價及付款方式
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，東西兩個熱力泵房及消防泵房鋼結構樓梯的制作安裝總價為人民幣元整。
本工程安裝結束日內(nèi)，付工程款元，余下的'元待整體驗收合格后給付。
三、質(zhì)量及技術標準
所有材料必須達到合格，由乙方質(zhì)檢人員現(xiàn)場檢測，施工質(zhì)量達到國家標準。
四、雙方責任
1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時與乙方溝通。甲方提供原材料堆放場地，提供電源，配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方按照圖集及圖紙設計要求，按圖施工，工程質(zhì)量確保合格。
五、安全施工
乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規(guī)范，統(tǒng)一安排，自備安全用品，佩戴安全帽，特別室外用電要防水，接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工。如果發(fā)生安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經(jīng)濟損失。
六、工程質(zhì)量
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求制作施工。
3、本工程噴涂中灰防銹漆兩道。
七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
鋼結構合同4
合同編號：_____________
甲方：___________________乙方：___________________
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________
甲方現(xiàn)將自行車棚改造工程委托給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙發(fā)就本工程事項達成一致，特簽訂此合同，內(nèi)容如下：
第一條工程內(nèi)容和承包范圍
1、工程內(nèi)容：________________________
2、承包范圍：________________________
第二條合同價款及承包方式
1、合同價款：以每平方米120元計算，自行車棚每平方米200元計算，不開發(fā)票，不計任何額外費用。
2、承包方式：按工程內(nèi)容采取包工包料方式。
第三條工期要求
本合同施工工期為20天，從基礎澆搗完后，開工日期依據(jù)甲方簽證為準。
第四條工程款支付及結算
工程造價_____元；車棚鋼結構_____元；地面含挖土方澆搗光面_____元。工程總造價_____元，其中鋼結構_____元，泥工_____元。泥工工程完成后付清全款，鋼結構驗收合格后付95%，留5%作為保質(zhì)金，一年內(nèi)無質(zhì)量問題付清余款。
第五條工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量必須符合規(guī)范、行業(yè)標準、鋼結構驗收標準，質(zhì)量等級為合格。
2、質(zhì)量不合格必須按甲方要求進行返工，返工費用由乙方負責，工期不予延長。
3、乙方須建全質(zhì)量檢查制度，做好自檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
第六條安全生產(chǎn)、文明施工
乙方必須文明施工采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全，接受安全教育，遵守安全生產(chǎn)條例。若乙方未履行上述義務，造成財產(chǎn)損失和施工人員或第三者人生傷害，由乙方承擔責任及其產(chǎn)生的費用。
第七條甲、乙雙方義務
1、甲方責任：
（1）負責現(xiàn)場協(xié)調(diào)配合管理，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、安全、文明生產(chǎn)。
�。�2）按合同規(guī)定，甲方工程審計及時支付工程款。
2、乙方責任：
�。�1）乙方按合同規(guī)定的.承包范圍及合同的要求保質(zhì)、保量、保工期完成規(guī)定的工程內(nèi)容。
（2）乙方必須服從甲方管理人員的指揮，按安全技術規(guī)范進行施工，并達到國頒驗收標準，如有違反，工程師有權提出停工或責任乙方返工。
工程質(zhì)量、工期發(fā)生嚴重問題，或多次不執(zhí)行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工，由此造成的損失概由乙方負責。
�。�3）乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方制定的地點，保持現(xiàn)場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現(xiàn)場，做到工完場清。
第八條工程驗收
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件，通知甲方驗收。
2、甲方在收到通知后在約定的時間內(nèi)組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔，甲方提出整改意見，整改完畢后再組織驗收。
第九條保修期和最后結算
本工程以誠信為本，在保修期內(nèi)（竣工驗收之日起計算）乙方認真履行責任。做到服務周到，隨叫隨到，保證保修的質(zhì)量，若乙方不予以配合，甲方有權請他人代為整修，所產(chǎn)生的費用由乙方負責。
第十條附則
1、合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見嚴重分歧，雙方簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期終止后自行失效。
甲方（蓋章）：_____________乙方（蓋章）________________
授權代理人（簽字）：_______授權代理人（簽字）：________
住址：_____________________住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：__________________
日期：_____________________日期：______________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：__________________
賬號：_____________________賬號：______________________
_________年____月____日_________年______月____日
簽訂地點：__________________簽訂地點：_________________
鋼結構合同5
建設單位：(簡稱甲方)
施工單位：(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
一、工程概況：
(包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內(nèi)容)腐木地板。
二、工程承包方式：
包工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認：
圖紙上標示的有些材料規(guī)格市場上沒有，由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通。因市場上木型材的特殊性，
四、工程日期：
10天
五、工程質(zhì)量：
嚴格按甲方提供的圖紙施工，工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。
七、工程驗收方式：
工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程)，根據(jù)圖紙和合同要求，甲方應當在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告，辦理結算。未經(jīng)驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式：
合同鑒定日甲方付給乙方預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金，并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
九、保修內(nèi)容和期限：
一年。
十、雙方的其它義務：
所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。六、工程造價：合計18710元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
甲方義務：
1、用地和施工許可證：
2、施工現(xiàn)場應具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進場條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現(xiàn)場，對乙方的進場材料進行驗收，檢查各分項工程施工質(zhì)量，保持與乙方工地負責人的溝通，搞好協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經(jīng)理。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天___元，機械按每臺班___元計算。)
乙方的.義務：
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料，確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負責，甲方不負任何責任，但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
十一、違約責任：
本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應按合同總價款5%支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同同等生效。本合同一式2份，雙方各執(zhí)1份，簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
______年____月____日
鋼結構合同6
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：______
承包方（以下簡稱乙方）：______
經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場勘查、協(xié)商，在遵照平等、自愿、公平和誠信的原則下，就鋼結構拆除工程，雙方達成以下協(xié)議：
第一條：工程概況
拆除工程位于臨朐綜合中學建設指揮部辦公室。
第二條：工程承包范圍
屋面鋼結構支撐、鋁門窗。
第三條：工期
1、合同工期：
2、開工日期：
3、完工日期：
第四條：質(zhì)量標準：
1、乙方必須按照甲方的要求，將拆除下的鋼結構進行拆解、托運。
2、乙方應文明施工，切實做好做好安全防護；
第五條：工程價款及付款方式
工程價款按拆除鋼結構物料抵扣拆除費用一次性包死，合同總價約為：______元（價款包含人工費、機械類、管理費、人員保險金。）
第六條甲方責任和義務
甲方負責拆除鋼結構的協(xié)調(diào)施工監(jiān)督等工作；
第七條：乙方責任和義務
1、乙方進場后，必須聽從甲方管理人員的協(xié)調(diào)指揮；
2、乙方管理人員施工前必須對施工人員進行安全交底；
3、乙方必須指派有經(jīng)驗的.專職安全員做好安全拆除施工監(jiān)督，確保拆除施工在安全狀態(tài)下進行；
4、乙方人員應采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措
施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用；
第八條：合同爭議、解決方式
1、雙方如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成時，應提交當?shù)貏趧又俨貌块T裁決或工程所在地人民****起訴。
第九條：其他
1、合同自雙方簽字起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
如單方違約，違約方承擔一切責任。
甲方：______乙方：______
代理人簽字：______
______年______月______日______年______月______日
鋼結構合同7
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：安德鎮(zhèn)政府門衛(wèi)室、安德巡邏治安亭制作
2、工程建筑面積共67.79平方米。
3、川菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)路口
4、工程內(nèi)容：門衛(wèi)室、巡邏治安亭制作
5、承包方式：包工包料
第二條工程期限
1、本工程合同總工期為60天。自主鋼構進場之日起計。
2、開工條件：甲方負責所施工的鋼結構工程具備施工安裝條件。甲方條件不具備或預付款不到位，乙方開工日期順延。
第三條合同總價
合同總價人民幣(大寫)肆拾叁萬玖仟肆百元正(￥ 439400.00元)。如施工過程中承包范圍變更，則變更部分按實結算。如增加承包范圍內(nèi)容可另行計算也可講增加內(nèi)容并入本合同一并結算。
第四條甲方責任與義務
1、甲方提供水、電、住宿,負責協(xié)調(diào)關系,并使施工現(xiàn)場具備安裝條件。
2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期順延；
3、因甲方責任不履行或不按約定履行合同義務的，甲方承擔違約責任；
4、因甲方原因造成乙方無法履行合同的，乙方有權提出解除合同，因此造成的損失由甲方負擔。
第五條乙方責任
1、負責現(xiàn)場安全施工，文明施工。
2、負責報價單范圍內(nèi)的鋼結構工程施工。
3、乙方施工的鋼結構工程要符合甲乙雙方所確認的圖紙，按圖驗收。
第六條工期延誤
1、如遇人力不可違或甲方原因造成停工，工期順延
2、合同中約定或甲方代表同意給予順延的'其他情況；
3第七條
工程價款支付
工程合同價款為報價單范圍內(nèi)的工程內(nèi)容價款，不含增加內(nèi)容價款(增加內(nèi)容價款另行計算)。合同簽訂之日，甲方需付給乙方合同價款的30 %預付款，計131820.00元；主鋼構進場之日，甲方需付給乙方合同價款的50 %工程款，計219700.00元；
主鋼構安裝完畢，維護材料進場之日，甲方需付給乙方合同價款的95 %工程款，計417430.00元；工程完成驗收合格之日，甲方需付給乙方合同價款的5 %工程款，計21970.00元。
工程變更甲乙雙方協(xié)商解決調(diào)整。
本合同中未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方單位代表簽字(蓋章)后與本協(xié)議具有同等法律效力。
第八條保修
1、保修范圍：乙方負責施工的內(nèi)容；保修期一年，對非乙方責任造成的損毀，不在保修范圍之內(nèi)。
第九條違約責任
乙方責任：
1、最高不超過10,000元逾期違約金。
2、如發(fā)包方未按合同規(guī)定支付工程進行款，承包方有權停止施工，并在工程進度款收到十日后再開工，工期雙倍順延，停工造成的在建工程損失、恢復施工必須的額外支出及相關的損失由發(fā)包方承擔。
甲方責任：
1、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，開竣工日期可以順延。
2、工程中途停建、緩建或由于要求變更設計而造成的停工、返工，應采取措施彌補或減少損失。
3、工程未經(jīng)驗收，建設方、發(fā)包方提前使用或擅自運用，由此而失去工程質(zhì)量異議權，依法視為驗收合格。
4、承包方驗收通知書送達10天后發(fā)包方不組織驗收的，并視為工程已驗收合格。
5、不按合同規(guī)定撥付工程進度款，按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定其所延付金額每天按萬分之五償付給承包方，并允許承包方停工，工期相應雙倍延期。
6、工程經(jīng)驗收合格或未經(jīng)驗收提前使用后仍不支付工程款的，違約金按總造價每日萬分之十支付違約金。
第十條安全
1、乙在工程施工至交付之前的過程中，建設方、發(fā)包方人員除駐工地代表外未經(jīng)現(xiàn)場工程管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則，造成其人身安全或引起其他安全事故均由建設方、發(fā)包方負責。
2、在施工過程中，由于承包方違章施工，違反操作規(guī)程，造成人員安全或在建工程損壞，其責任由承包方承擔。
3、發(fā)包方應在其認為必要的處所設立安全警示牌或安全公告欄。
第十一條合同份數(shù)
本合同修改無效。
第十二條
合同附件
報價單、雙方確認圖紙各兩份，雙方各執(zhí)一份。
報價單、圖紙作為合同的一部分，與合同具有同等效力。
合同文件的解釋順序：本合同、工程報價單、雙方簽字認可的圖紙。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：
日期：____年__月__日
日期：____年__月__日
鋼結構合同8
工程名稱：
發(fā) 包 方：
承 包 方：
身份證號：
家庭住址：
聯(lián)系方式：
簽約時間： 年 月 日
甲方(全稱):
乙方(全稱):
甲方將所承建的 石羊場綜合樓附屬樓 工程，本著互惠互利的原則委托于乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及相關規(guī)定，雙方本著自愿、誠信、平等的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，達成如下共識，訂立本協(xié)議，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
總價
4、其他約定：
1、甲方交予乙方的施工圖紙范圍內(nèi)所有工程量均包含在乙方工作內(nèi)容的單價中。
2、以上工程量為暫估數(shù)，工程完工后按實際發(fā)生量結算，單價不變。
3、以上報價均包含制作、安裝、五金件及輔材等，全部包干。
4、鋼結構相關檢測由乙方負責，價格包含在綜合報價中，鋼結構工程資料及竣工圖由乙方負責完成。
第二條：付款及結算方式
1、鋼結構安裝完畢，經(jīng)項目經(jīng)理部驗收認可簽字后，甲方付至合同款中主鋼結構的 給乙方。
2、工程竣工，交工資料交齊，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理等相關部門驗收合格后，甲方付至合同總價款的 給乙方。
3、工程審計完成后付至總工程款的 95% 給乙方。
4、留5%余款作為質(zhì)量保證金，在兩年的質(zhì)保期滿后無任何質(zhì)量問題，甲方于兩周內(nèi)付清余款給乙方。
5、甲方每次向乙方支付工程款時，乙方應提供以下內(nèi)容：
�、僖曳綉峁┡c每次付款額相等的材料發(fā)票（增值稅發(fā)票）。
�、谝曳綉峁┙�(jīng)現(xiàn)場施工人員親筆簽名后的工資清單。
第三條：工期
本工程合同工期 30 日歷天。
1、開工日期：本合同工程暫定于 年 月 日開工。
竣工日期：于 年 月 日竣工。
由于業(yè)主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影響時，工期順延。開
工時間為暫定時間。
工程延期罰款：未按合同要求日期竣工，每延誤一天，按 20xx 元/天進行罰款。
2、乙方進入現(xiàn)場須保證施工高峰最低人數(shù)不得少于 人，如達不到要求，
甲方有權按300元/天/人進行處罰并有權安排其他施工隊進場。
3、因停電、停水、刮風、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窩工，甲方
不予支付任何費用。
4、因甲方原因（如構件影響、材料影響）造成的停工、窩工，五個工作日內(nèi)
甲方不予支付費用，但超過五個工作日以上，經(jīng)現(xiàn)場項目經(jīng)理簽證、認可后，可以支付一定比例的停工工資（注：可按當時工人日工資的市場價的60%商議）。
5、由于業(yè)主拖延工程款的支付造成現(xiàn)場無法施工，經(jīng)公司同意施工隊應配合項目部共同向業(yè)主索要工程款，要款期間的工人工資由甲方據(jù)實支付。但停工時間不能超過五天，五天后施工隊可以分流工人，甲方不再支付工人停工工資。
第四條：圖紙資料
本合同生效后，甲方向乙方提供施工圖紙及有關技術資料 1份。負責向乙方進行技術和安全交底并提供技術服務。工程施工過程中乙方應無償配合甲方做一些現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)等工作，并在工程竣工時配合甲方進行資料整理和收集工作。
第五條：材料供應
1、鋼材、高強螺栓、節(jié)點補漆用油漆、角馳支架、地腳螺母等均由乙方提供。
2、普通螺栓、墊圈、墊片、用于調(diào)整標高的墊板、氧氣、乙炔、焊條、自攻
螺絲、拉鉚釘、硅酮膠、雨水帽均由乙方自備并承擔全部費用。
3、安裝所需配套工具及機具、腳手架、安全防護用品、勞動保護用品以及施工措施用料由乙方自備并承擔全部費用。
4、乙方負責到達現(xiàn)場的構件、材料、配件及設備等的卸車，以上物品到場后，甲方組織乙方共同驗收合格后，交由乙方保管、使用，乙方應確定專人負責此項工作，如有丟失或損壞，乙方自行承擔。
5、現(xiàn)場加工設備、裝車、吊車及二次倒運費用由乙方負責并承擔費用。
第六條：工程變更
1、業(yè)主或監(jiān)理工程師發(fā)出工程變更指令，甲方收到后24小時內(nèi)要轉(zhuǎn)發(fā)給乙方，
乙方收到后應立即按變更指令執(zhí)行，不得以任何理由拒絕。
2、乙方收到變更指令后三天內(nèi)向甲方提交因工程變更而發(fā)生工程量增減和工
期影響的報告，經(jīng)甲方審核并遞交業(yè)主或監(jiān)理工程師批準，甲方依據(jù)業(yè)主或監(jiān)理工程師批準后的增減工程數(shù)量調(diào)整工程價款和工期，乙方應予以接受，不得因調(diào)減工程量而造成減少的收入向甲方索賠。
第七條:工程質(zhì)量及竣工驗收
1、乙方應嚴格按施工圖紙及國家相關的技術規(guī)范精心組織施工，在保證安全、質(zhì)量、工期的前提下，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。
2、乙方施工結束，應書面通知甲方，甲方組織相關人員進行驗收，未通過驗收的工程，乙方應立即組織修復、返工，并限期完成，其費用由乙方負擔。
3、由于建設單位或甲方原因，造成質(zhì)量缺陷達不到規(guī)定的標準時，由甲乙雙方會同建設單位根據(jù)實際情況協(xié)商解決，其費用由責任方承擔。
4、隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方書面通知甲方驗收，辦理隱蔽工程驗收手續(xù)后才能繼續(xù)施工。如甲方逾期未能參加隱蔽工程驗收，乙方有權自行檢驗，并做好記錄，甲方應予以承認。
5、工程完工后，乙方協(xié)助提供竣工驗收資料，協(xié)助甲方在3日內(nèi)辦理竣工手續(xù)。
6、本工程乙方不得以任何形式轉(zhuǎn)包或分包給其它施工單位。確應特殊原因必須外包，須經(jīng)公司相關負責人認可，并辦理書面手續(xù)后才可分包，未經(jīng)發(fā)包方同意，發(fā)生以上情況 ，發(fā)包方有權解除合同。
第八條：文明施工及成品保護
1、現(xiàn)場材料、構件、機具、設備按照施工總平面圖要求碼放整齊并進行標識，材料使用完畢及時清理、入庫。
2、成品、半成品材料及構件應按照大型臨時設施平面布置圖放于專項存放場
地，需防潮的應有防雨、防潮措施，不準有水浸現(xiàn)象。
3、電焊機必須搭設臨建棚，棚頂應采用防雨材料，其他電動機械亦采取有效
的防曬、防雨措施，隨時保持機電設備的清潔�！疾ＡЫz棉應集中堆放（注意不要淋濕）；單板及復合板應放置平整地面上且需用木方墊平〗。
4、施工人員進入現(xiàn)場需統(tǒng)一著裝，佩戴安全帽。
第九條：工程保修
從工程驗收之日起，工程保修期為兩年，防水工程五年，屬于乙方制作安裝引起的質(zhì)量問題，乙方負責修理，費用由乙方支付；屬于甲方原因引起的質(zhì)量問題，乙方修理，甲方負責費用。
第十條：雙方責任
1、乙方在施工過程中要愛護原材料，由于野蠻作業(yè)和責任心不強，造成現(xiàn)場
產(chǎn)品和材料損壞或丟失的，由乙方負責，需補發(fā)的材料按出廠價從乙方施工費用中扣除。
2、甲方負責構件、材料的'工廠發(fā)運，乙方負責構件、材料的清點驗收，以及驗收后的保管工作。
3、由于乙方的原因造成延誤工期，乙方應承擔甲方與建設單位或發(fā)包方合同中規(guī)定的違約金。
4、乙方人員在施工現(xiàn)場的食宿由乙方自行解決，施工及生活用水、用電費用由乙方自行承擔。
5、乙方人員在現(xiàn)場施工過程中必須服從甲方現(xiàn)場項目經(jīng)理的安排、指揮，如
有違章行為項目經(jīng)理有權罰款。
6、乙方在施工人員進場前需向甲方提供每名施工人員真是有效的身份證明，并登記成冊。
7、乙方現(xiàn)場用電必須聘用有上崗證的專業(yè)電工和焊工；并自備完好無損的配電箱及電纜、電線。
第十一條：工程獎罰
工程一次交驗不合格，乙方要積極進行修復或返工，并限期完成，如二次交驗還不合格，甲方將按合同總金額 5 %進行扣罰，直至扣除全部余款。
第十二條：保險、保證
1、乙方必須為所有施工人員辦理意外傷害保險，并為從事高空危險作業(yè)的職工辦理雙份意外傷害保險。
2、保險事故發(fā)生時，甲方和乙方均有責任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。
3、乙方必須將為職工辦理的保險單復印件交于甲方現(xiàn)場項目經(jīng)理。
4、乙方必須保證所提供的職工身份證明、保險單據(jù)真實有效，否則一旦出現(xiàn)
問題，乙方承擔由此引起的一切法律責任。
第十三條：合同的解除：
1、雙方協(xié)商一致，可以解除合同。
2、承包方因自身原因或無故停工超過三天，發(fā)包人有權解除合同，承包方承
擔由此造成的全部損失。
3、因不可抗力致使合同無法履行。
第十四條：其它約定
1、本合同生效后。由于單方面終止或修改合同的，責任方要承擔另一方的直接和間接經(jīng)濟損失。。
2、本合同一式2份具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)正本一份。
3、本合同雙方代理人簽字蓋章后生效，工程竣工驗收保修期滿結清工程款后終止。
4、合同有效順序：施工合同、施工圖紙、技術變更、安全協(xié)議書、技術協(xié)議書、國家有關施工標準。
5、施工隊全體施工人員花名冊，需注明身份證號、家庭詳細住址等。
6、本合同后附以下資料：
①安全施工協(xié)議書
�、诩夹g協(xié)議書
③施工網(wǎng)絡進度表
�、芤曳剿腥藛T身份證復印件等相關資料
7、以上附件與合同具有同等法律效力。
8、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
公司代表簽字： 乙方代表簽字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
鋼結構合同9
建設方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
風險提示：發(fā)包人的相對義務
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、鋼結構工程概況
（1）工程名稱：
（2）工程地點：
�。�3）工程范圍和內(nèi)容：本房為_______跨鋼結構廠房，規(guī)格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。
�。�4）建筑外包面積：_______平方米。
二、工程施工日期
�。�1）開工日期：________年____月____日；
風險提示：
關于實際竣工日期的規(guī)定。當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
�。�2）竣工日期：________年____月____日；
（3）合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
三、工程合同造價及結算
（1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。
（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
�。�5）本合同造價結算方式：____________。風險提示：工程質(zhì)量未符合標準的`歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
四、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
五、甲方的義務責任
（1）辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進場前提供給乙方；
（2）施工過程中，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)好各種關系；
�。�3）提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務責任
�。�1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經(jīng)濟賠償；
（2）在施工過程中，乙方應文明施工；
�。�3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。
七、安全責任乙方進場后，要嚴格按照操作規(guī)程及有關施工安全規(guī)范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達不到要求，一切經(jīng)濟損失及責任全部由乙方承擔。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
八、材料的提供工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規(guī)范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質(zhì)量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問題，由乙方無償保修________年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質(zhì)監(jiān)站組織為準）。
（2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規(guī)定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在____日內(nèi)組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。
風險提示：保修責任的起算工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
十、維修期限承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質(zhì)量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。保修期為：________年____月____日________年____月____日。風險提示：明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
十一、違約責任
�。�1）因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；
�。�2）因承包方原因?qū)е卵诱`工期，按工程總造價的萬分之三天賠償發(fā)包人；
�。�3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三天賠償承包人。
十二、爭議解決若雙方就經(jīng)濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
�。�1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。
（2）合同的權利義務終止后，發(fā)包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。
�。�3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
�。�4）雙方根據(jù)有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，結合工程實際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內(nèi)容具體化、補充或修改，其效力同本合同。
發(fā)包人：（公X）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
XX編碼：________年____月____日
承包人：（公X）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
XX編碼：
________年____月____日
鋼結構合同10
發(fā)包主全稱：簡稱甲方
承包方全稱：簡稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，依法簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：工程內(nèi)容：資金來源：
二、工程承包方式：
三、合同工期：本工程預計形式日期月竣工日期 年 月 日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎允許施工，主鋼結構材料進場日期為準。
四、工程質(zhì)量標準達到甲方提供圖紙標準及圖紙變更單要求。
五、工程造價表注本工程造價不含稅費，如產(chǎn)生稅費，由甲方承擔
六、施工中的項目變更
在施工中根據(jù)甲方及設計要求。工程內(nèi)容響應變更，增減工程量并入工程總造價。
七、雙方職責：
1、甲方職責：
1無償提供施工場地，做好“三通一平”，維護好施工外部環(huán)境。
2派人協(xié)助施工單位，監(jiān)督施工質(zhì)量。
3檢查材料質(zhì)量。
4按合同及時撥付工程款。
5水源電源接到施工場地并負責施工中所產(chǎn)生的費用。
6維護乙方施工，材料采購，裝卸自主權，不受干擾。
2、乙方職責：
1簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。
2如未按雙方約定的質(zhì)量要求施工，立即返工，返工費用自負。
3嚴格按鋼結構施工及安裝規(guī)范執(zhí)行，保質(zhì)保量。
4嚴格按操作規(guī)程和規(guī)范，安全文明施工，施工期間所發(fā)生的一切安全事故，責任自負。
5在施工過程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應順延。
八、工程總價付款方式：工程總價元整。
1、本合同的工程款支付，按本企業(yè)名稱及賬號匯入;如果現(xiàn)金支付，憑本企業(yè)加蓋財務專用章的收據(jù)。
2、甲方在合同簽訂生效當日內(nèi)，按合同總造價的約%計款萬元元，預付乙方備料款。
3、工程進度款：
1主鋼結構鋼梁、鋼柱、鋼架到工地時，甲方按合同總造價款的.約%計款萬元元，付乙方工程進料款。
2鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計款萬元元。
3余款待主鋼結構材料進入工地后天付清。
九、工程驗收及雙方異議處理期限
一按照雙方認可的圖紙要求，約定的質(zhì)量標準驗收。工程竣工時，乙方向甲方呈交驗收報告。甲方接到驗報告三日內(nèi)，山甲乙方雙方進行驗收，驗收合格辦理交接使用手續(xù)。如甲方提出有關質(zhì)量問題，應以書面形式通知乙方，乙方在接到通知后三日內(nèi)因到場整修。
二工程竣工后，甲方接到乙方驗收報告三日內(nèi)不進行驗收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗收為合格工程正式交付使用。
十、工程保修
1乙方負責該工程質(zhì)量保修，期限為1年，保修期從乙方出示的驗收報告之日算起。乙方接到甲方書面維修通知三人到場維修。
2質(zhì)量保修期滿后，在維修過程中，人工費、材料費按成本費計算。
十一、違約責任
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對方合同工程總造價百分之三十的違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。
十二、合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可采取以下兩種方式解決：
1提交工商行政部門調(diào)解仲裁;
2甲乙雙方可向主張權利的所在地人民法院處理。
十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十四、其它：
雙方簽字認可的補充協(xié)議，作為合同的一部分;具有同等效力。
甲方公章：_________乙方公章：_________
法定代表人簽字：_________法定代表人簽字：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結構合同11
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將 項目鋼結構防火保護工程單項承包給乙方并施工完成，具體內(nèi)容如下：
一、名稱： 項目鋼結構防火保護工程
二、工程范圍： 工程防火保護
三、技術要求乙方：必須服從甲方、業(yè)主方的管理;嚴格按照《油漆施工規(guī)范和工藝流程》進行施工;對工程其他成品進行保護，造成損失者自行負責;對施工材料要妥善保管和應用，切記不得浪費，應必須遠離火源;做成成品后，表面應“不花、不流、不漏底”。地面漆點不能隨處可見;24小時保持通訊暢通，施工中必須配備安全防護，個人意外保險施工人員必須購買，若發(fā)現(xiàn)一次沒栓安全帶和不帶安全帽，甲方罰乙方責任人最低￥1000元至￥20xx0.00元;由于乙方違反安全操作規(guī)程和安全管理制度，造成安全事故(包括人員傷亡及生產(chǎn)、生活用具、設施的'毀壞等)或造成惡劣影響的，由乙方承擔一切責任和費用;構成犯罪的提交司法機關追究法律責任;備注：自帶工具，乙方人員來去的路費、施工時食宿由乙方自己負責。
四、人工費按圖___________________附甲方?jīng)Q算表。
五、付款方式：該工程完工后付 60 %，其余待甲方交工，收到尾款全部付清。
六、承包方式：單項承包
七、施工工期：按通知進場 天內(nèi)完成
八、違約責任：按《合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
九、其它事項：本合同自簽定之日起生效，結清財務后自行失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
鋼結構合同12
鋼結構廠房項目工程
日期：__年__月__日
合同編號：
鋼架結構施工合同
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現(xiàn)就鋼結構__作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、工程名稱：。
二、工程地點：。
三、工程內(nèi)容：。
四、工期：工程總工期天。
工程具體開工時間以合同簽定為準。
五、工程造價：金額（小寫人民幣）
�。ù髮懭嗣駧牛┰�
六、承包及結算方式：
承包方式：包工包料。
結算方式：鋼結構工程竣工驗收合格后付97%，3個月后七天內(nèi)付清總工程款。
1、固定總造價合同，現(xiàn)金結算，不含稅收管理費用，如需開票，稅金另計。
2、結算總價=固定總價+變更部分簽證。
3
七、質(zhì)量要求：
1、乙方應嚴格按照本合約和現(xiàn)行規(guī)范提供工程建設材料，安排組織本工程的施工作業(yè)。
2、質(zhì)量驗收等級：合格。
3、質(zhì)量問題整改率：100%。
4、乙方應保證所有構成工程實體的材料是全新的、未曾使用過。
八、付款方式：
1、第一期付款：合同簽訂后，2日內(nèi)甲方付給乙方工程款元，作為材料備料款。
2、第二期付款：主體鋼架進場后，2日內(nèi)甲方付給乙方工程款元。
3、第三期付款：主鋼架安裝完畢后，2日內(nèi)甲方付給乙方工程款元。
4、第四期付款：3個月后付清總工程款
__、甲方責任：
1、負責工程的審批手續(xù)，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。
2、提供現(xiàn)場施工場地。
3、按本合同規(guī)定支付費用。
4、甲方提供現(xiàn)場施工的用電用水，提供現(xiàn)場的三通一平。
5、甲方負責與其他工程隊協(xié)調(diào)。
6、甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
十、乙方責任：
1、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行__作、安裝。
2、如現(xiàn)場條件與原定方案不符合，應及時報請甲方協(xié)商修改確定，經(jīng)甲方確認后方可更改。
3、乙方施工人員在施工期間應遵循甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理、遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的'移交地方司法部門追究其法律責任。
4、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將鋼結構部分進行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權拒付工程款。
十一、甲方認可的圖紙及乙方工程項目報價清單，均作為本合同主要組成部分。十二、違約責任：
1、甲方未能按本合同規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之一計算，向乙方支付違約金。
2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七級以上大風等）或甲方原因造成停工，工期可相應順延外，若乙方無正當理由未能按本合同按時__作、安裝，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。
十三、爭議解決方式：
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，按照以下方式解決：訴至甲方所在地人民____。
十四、其他：
1、本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。
2、本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
______號碼：______號碼：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
__年__月__日__年__月__日
鋼結構合同13
發(fā)包人（全稱）：___________（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）：___________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
建設面積：___________
二、工程承包范圍
承包范圍：安檢車間、環(huán)檢車間及調(diào)試車間鋼結構主體工程所包含的所有工作內(nèi)容（包括鋼結構制作、安裝、運輸、吊裝、構件表面防火涂刷、材料復檢、構件檢測、工程資料編制等項目）。
三、承包方式：___________
四、合同工期
進場安裝日期：20__年__月__日
安裝竣工日期：20__年__月__日
合同工期日歷天數(shù)：____天。
五、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：合格
六、分包合同價款
按合同價款確定方式執(zhí)行，實際價款為結算后價格�；虬醇滓译p方協(xié)商確定的方法執(zhí)行。
七、合同生效
合同訂立時間：20__年__月__日
合同訂立地點：_________
本合同雙方約定、雙方簽字、蓋章、付款后生效
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
20__年__月__日
20__年__月__日
鋼結構合同14
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點：_______________________
3、結構層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設計單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價
本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項設計變更，另行協(xié)商。
第四條;開、竣工日期
本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：
1、因設計變更延誤的時間以及甲方造成的因素;
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時間;
3、非正常停電的時間;
4、人力不可抗拒自然災害，乙方無法施工的時間。
第五條：雙方職責
(一)甲方：
1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續(xù)。
2、開工前會同乙方施工圖審核，并協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。
3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、
4、負責協(xié)調(diào)工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務部門等相關的矛盾與費用。
5、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的`用電。
6、組織有關單位對設計圖紙和有關的技術資料進行會審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務和工程質(zhì)量監(jiān)督等事宜。
8、按合同規(guī)定及時向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協(xié)調(diào)、施工。
(二)乙方：
1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的后果，負責工程開工前的各項施工準備工作。
2、按時向甲方提供材料質(zhì)量證明書。
3、做好分部項檢查驗收。
4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。
6、負責做好工程竣工交付后的回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。
8、配合甲方協(xié)調(diào)工程實施中相關的矛盾。
9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。
第六條：付款及結算方法
按工程進度分期支付，其中：
第七條：工程質(zhì)量與驗收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工，不得擅自變更和改動。
2、乙方應對全部現(xiàn)場操作、施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全責任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規(guī)定的國標材料。主要材料進場時，經(jīng)甲方確認后方可使用。
第八條：竣工驗收
1、乙方應在單位工程竣工前三日內(nèi)，通知甲方驗收，如甲方在一周內(nèi)不能按時組織驗收而又無正當?shù)览頃r，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗收合格。
2、驗收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內(nèi)完成。
3、工程支付后，乙方應主動回訪，并對工程質(zhì)量終身維護。在( )年保修期內(nèi)，發(fā)生確因施工責任質(zhì)量問題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。
4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內(nèi)給與乙方合同規(guī)定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。
2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結構合同15
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
茲有 鋼結構工程 鋼結構安裝勞務委托乙方承包施工，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就勞務分包事項協(xié)商一致，為明確雙方權利和義務訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包方式：勞務清包(含人工、輔材、機械、吊裝、找補漆等)不含油漆、涂料、電費
四、包工內(nèi)容：
勞務清包鋼結構安裝必須符合圖紙設計和規(guī)范要求，工期必須按建設方合同要求及甲方要求及時完成。
五、工程款結算辦法：
采用 第 2 種結算方式。
1、鋼結構安裝 / 元一噸、屋面板安裝 / 元一平米。
2、鋼結構安裝 元/平方;建筑面積 約 平方米(據(jù)實結算)。
工程款合計：(大寫) (小寫)￥ 元;簽證變更另計。
六、工期要求：
本工程定于 年 月 日開工， 年 月 日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為 天。
七、付款方式：
合同簽訂后工人到工地5日內(nèi)付工程款 10%;鋼架完付到50%;屋面、圍護部分完付到80%;工程驗收合格付到97%;剩余3%為質(zhì)保金，一年后結清。
八、施工進度：
1、乙方認真接受甲方安排的施工計劃進度，必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成所布臵的任務，只能提前，不得延期，否則重罰，直至開除。
2、乙方在規(guī)定的時間內(nèi)完成甲方布臵的施工任務，屬于甲方供料不及時，甲方承擔責任。
九、施工質(zhì)量要求：
1、乙方嚴格按施工圖、技術交底及規(guī)范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔。
5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎罰的依據(jù)。
十、安全方面：
1、乙方人員進入甲方施工現(xiàn)場前，接受甲方的安全培訓后方可上崗，必須遵守國家及甲方的各項安全操作規(guī)章制度，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標：安全無事故。
3、在施工中發(fā)生的工傷事故，由乙方自己自行負責，所有費用和后果由乙方自己承擔。
4、對違章作業(yè)者，給與警告處分;不戴安全帽、安全帶作業(yè)的，停工處理并罰款50元每人/每次，屢教不改者禁止進入工地并按公司有關規(guī)定給予處罰。
5、遵守國家法律法規(guī)和甲方公司安全制度，在施工工地擅自違法、違紀引起民事、刑事案件和糾紛，責任乙方自負。
6、乙方必須給其工人辦理意外傷害保險。否則將給與經(jīng)濟處罰(按2元/平方米)
7、乙方人員在本工程中必須服從甲方管理人員的管理、安排、調(diào)度等;必須遵循甲方公司的相關的管理制度(包括質(zhì)量、技術、生活、工作等各方面)、施工規(guī)定、等等。
8、工地現(xiàn)場達到市級安全文明施工現(xiàn)場標準。
十一、材料管理：
乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護機械設備;現(xiàn)場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按1.5倍的工資支付甲方。
十二、文明施工管理：
1、乙方所有人員必須服從甲方管理，文明施工，時時維護甲方公司形象;聽從甲方施工人員指揮，特別在作業(yè)時間及配合上必須服從指揮，發(fā)現(xiàn)屢不聽從指揮者，甲方有權更換乙方或要求乙方更換班組及個人，乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。
2、乙方必須服從甲方的.規(guī)章制度，應負責所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準打架斗毆，若出現(xiàn)此情況，乙方應承擔甲方對肇事者(班組)的罰款或按財物實際價值的十倍進行罰款，情節(jié)嚴重者送公安機關處理。對于打架斗毆者(班組)，不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
3、乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯鍋、熱得快、電水壺、電爐等危險性電器設施，違者按100元/次進行處罰，工地現(xiàn)場不能隨意大小便，亂倒飯菜，垃圾到指定地點堆放，確保工地、宿舍衛(wèi)生整潔。
十三、其它事宜：
1、零工130元/個，
2、簽證變更根據(jù)現(xiàn)行市場行情定價。
3、未盡事宜協(xié)商解決。
4、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議時，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_(2)_種方式解決：
(1)提交______東營市_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方(章)： 乙方(章)：
代表人： 代表人：
銀行賬號： 銀行賬號：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
【鋼結構合同】相關文章：
鋼結構廠房合同03-04
鋼結構房屋合同03-28
鋼結構施工合同03-27
鋼結構工程合同04-17
鋼結構廠房安裝合同04-04
鋼結構廠房施工合同04-07
鋼結構合同書02-20
鋼結構合同15篇03-30
鋼結構工程合同書04-09