委托施工合同

委托施工合同

　　隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同也是非常有必要的行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的委托施工合同，歡迎閱讀與收藏。

委托施工合同1

　　發包方（甲方）：XXX

　　承包方（已方）：XXX

　　為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將XXX委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點：

　　XX。

　　二、工程內容

　　土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　三、工期

　　1、開工日期：本項目工程從XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　四、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　五、承建方式

　　乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　六、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣XXX整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣XXX整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣XXX整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣XXX整。

　　七、工程質量

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的.內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到XXX級。

　　2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后XXX天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于XXX個工作日內結算完畢。

　　九、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣XXX元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣XXX元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　十、養護管理

　　1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十二、合同份數

　　本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執XXX份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方代表（蓋章）XXX

　　乙方代表（蓋章）XXX

　　合同簽訂日期：

　　簽約地點：XXXX

委托施工合同2

　　發 包 方： (以下簡稱甲方)

　　承 包 方： (以下簡稱乙方)

　　甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容： 承包形式：

　　(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)

　　第二條 工程總價

　　合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。

　　第三條 付款方式

　　1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);

　　2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。

　　第四條 合同范圍

　　1、 合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)

　　2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;

　　3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的.外部工程手續。

　　第五條 甲方職責

　　1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

　　2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;

　　3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;

　　4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;

　　5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

　　第六條 乙方職責

　　1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;

　　2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;

　　3、 協助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續;

　　4、 自柜體到廠日起履行保固條款;

　　5、 開具本合同價上的工程發票。

　　第七條 技術規范

　　按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

　　第八條 工程日期

　　1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業擴會答復意見書出來后75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

　　2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;

　　第九條 解 約

　　1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;

　　2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

　　第十條保固條款

　　自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。

　　第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。

　　第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同3

　　甲方(委托人)： 身份證號碼：

　　乙方(居間人)： 身份證號碼：

　　本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1.1乙方接受甲方委托，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。

　　2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。

　　2.3乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，能夠正常施工。

　　2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。

　　2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

　　三、甲方義務

　　3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。

　　3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　4.1本項目居間報酬為

　　4.2居間成功后，報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。

　　4.3甲方可以轉賬或現金的`方式支付。

　　4.4 報酬支付到指定賬號。

　　賬戶名：

　　賬號：

　　五、保密事項

　　5.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　六、合同終止

　　6.1本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。

　　6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　6.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　七、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　八、其他事項

　　8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。

　　8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　簽訂日期： 年 月 日

委托施工合同4

　　XX市二建集團有限公司：

　　茲委托貴單位承建XX市XX單位業務用房修繕工程施工，具體工程委托約定如下：

　　一、工程范圍：XXXXX大樓樓層內間改病房及其它零星工程維修

　　二、施工依據：因修繕工程比較零碎，無法出具圖紙，在施工過程中雙方做好隱蔽項目簽證。

　　三、工期：20天，開工日期自20xx年7月12日開始。

　　四、工程驗收：工程完成后，雙方對維修工程進行驗收，出具驗收報告。

　　五、工程結算依據：委托XX市財政投資評審中心審核。

　　六、付款：結算審核后，按相關程序把工程款支付。

　　七、保修：施工全部工程質量保修期為壹年。

　　八、違約：由于施工方原因導致工期延誤的，每延期1天，按主體工程總施工費10%扣罰；由工程委托方原因導致延誤的，工期相應順延。

　　委托單位：XXXXXXXXXX被委托單位：XX市二建集團有限公司（蓋章）（蓋章）

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽約日期：年月日

委托施工合同5

　　委托方： ( 以下簡稱甲方)

　　居間方： (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，在互惠互利和自愿誠信的`原則下，雙方達成以下合同條款：

　　一、甲方委托乙方： 聯系承攬 開發區萬達廣場公寓室內裝修工程。

　　二、項目、工程概況(以正簽項目，施工合同為準)

　　1、項目工程名稱：

　　2、項目工程地點：

　　3、項目工程內容：

　　4、項目工程造價：

　　三、居間費用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與 正簽合同 甲方自愿付給乙方費用 (報酬)。

　　2、無論合同名稱或項目，工程負責人及法人發生變化，甲方付給乙方的報酬都要如約履行。

　　3、本合同在執行過程中結束，甲方在上述發包方繼續簽訂裝修工程合同也要按合同執行。

　　四、居間費用(報酬)付款方式：

　　1、工程報酬：按本工程總造價3%提取報酬(稅后)，以實際發生工程量為準。

　　2、付款方式：年完工結算剩余50%一次性付清 。

　　五、違約責任：

　　甲乙雙方發生爭議時，乙方有權向仲裁機構和法院起訴。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式 貳 份，甲乙雙方每人各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章生效。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

委托施工合同6

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　受托方（以下簡稱乙方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：

　　一、委托施工內容

　　________________________________________。

　　二、工程地點

　　_____________________________________________。

　　三、承包方式

　　甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。

　　四、工期要求

　　現場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。

　　五、付款方式

　　工程竣工驗收合格后一次性付清。

　　六、質量標準

　　工程施工合格。

　　七、甲乙雙方權利和義務

　　1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。

　　2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的問題乙方必須及時整改。

　　3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的`成本增加風險。

　　4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的全部義務和責任。

　　5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。

　　八、爭議解決

　　本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。

　　九、其他

　　本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽約地點：

　　乙方（簽章）：

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽約地點：

委托施工合同7

　　委托方(以下簡稱甲方)：_________________

　　受托方(以下簡稱乙方)：_________________

　　08日竣工，在該工程質量保修期內，室外水泥場地出現不同程度翻砂、起灰和為了確保質量甲方委托巢湖市負責施工，經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　一、委托施工內容

　　巢湖市蘇灣交警中隊室外場地瀝青砼地坪，厚度50mm，包工包料包質量。

　　二、甲方責任、權利和義務

　　1、做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。

　　2、甲方享有因乙方原因造成的經濟和法律糾紛時停止支付工程款的權利。

　　三、乙方責任、權利與義務

　　1、乙方接受甲方委托施工本工程，必須履行合同的有關條款，按合同的規定全面完成各項工作，并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任，負責協調業主與監理部門關系。

　　2、負責工程施工質量、施工安全、文明施工等全部工作，并承擔由此發生的`全部費用。

　　3、嚴格按施工規程、規范或國家有關法規的要求以及甲方的質量、安全管理要求進行施工，按合同要求完成工程施工任務。若因乙方管理不當，出現質量、安全、工期及其他與本工程相關的問題而受到業主或國家相關部門的處罰時，則由乙方承擔責任并負責由此造成的經濟損失。若發生安全事故，由乙方承擔責任并負責理賠。

　　4、乙方有義務按甲方要求，配合甲方的質量、安全、環境保護等體系認證工作。

　　5、乙方不得將工程以任何方式分包或轉包給第三方。

　　6、乙方保證不拖欠民工工資，否則，甲方有權從工程款中直接支付工資給民工及相關材料費。

　　四、有關費用事項

　　1、乙方必須在拾個工作日內完成工作;

　　2、甲方按60元/m2支付工程款，總工程款按照實際完成面積計算;

　　3、施工完工后一個月內，甲方付清全部工程款;

　　4、工程款一次性結清，乙方不提供稅票。

　　五、特別約定

　　為維護本公司的良好信譽，若因乙方管理不當，導致工期嚴重滯后或工程質量、工程安全出現重大問題，由此造成的經濟責任由乙方承擔。

　　六、本協議如有未盡事宜，雙方另行商訂補充協議。

　　七、本協議一式兩份，甲方雙方各執一份。

　　甲方代表：_________________：_________________

　　電話：_________________乙方代表：_________________電話：_________________

　　雙方簽訂協議日期：_________________

委托施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方友好協商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：

　　一甲方權利和義務

　　根據中標施工合同：

　　（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；

　　（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；

　　（3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；

　　（4）甲方負責向業主催付進度工程款；

　　（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的`50%履約保證金。

　　二乙方權利和義務

　　根據中標合同：

　　（1）履約保證金在20__年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整

　　（2）20__年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。20__年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。

　　（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；

　　（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；

　　（5）配合甲方協調周邊施工環境；

　　（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；

　　（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；

　　（8）乙方提供正規的稅票；

　　（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。

　　三．違約與仲裁：

　　（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。

　　（2）乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。

　　本協議一式四份，自簽訂后一日內生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　甲方擔保人：乙方擔保人：

　　___年___月___日

委托施工合同9

　　建設單位:(以下簡稱甲方)

　　承包單位：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工

　　2、工程地點：新華路與緯八路交匯處西北角

　　二、承包方式及范圍

　　承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：

　　1、供電系統設計。

　　2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;

　　3、供電系統施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。

　　4、整理工程施工驗收資料

　　5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。

　　三、工期

　　20xx年7月15日至20xx年8月15日。

　　四、工程造價及付款方式

　　該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。

　　總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的'綜合造價。

　　付款方式:

　　1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;

　　2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。

　　3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。

　　五、箱變技術要求

　　1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;

　　2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;

　　3、每組箱變內部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;

　　4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產品是銅芯，“達馳”牌);

　　5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);

　　6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質量標準參照國家標準規范要求;

　　7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低于該品牌。

　　六、安裝質量標準

　　1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。

　　2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。

　　3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。

　　4、 由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。

　　七、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。

　　2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。

　　3、及時支付工程款。

　　乙方責任:

　　1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;

　　3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。

　　4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。

　　5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。

　　八、質保期

　　箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。

　　十、合同生效

　　合同生效時間：

　　本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　工程經招標由乙方中標承建,現為明確甲乙雙方責任,促使本工程按期保質保量順利竣工,經商定,特訂立本合同,具體條款如下：_________________

　　第一條：工程概況

　　1.工程名稱：_________________

　　2.工程地點：_________________永泰縣

　　3.工程內容及范圍：_________________以設計圖紙和審計后的工程量清單為依據。

　　4.工程金額：_________________本工程發包價即中標價人民幣元。現場工程量增減、設計變更按實簽證。工程最終造價以審計部門審定的造價為準。

　　第二條：雙方職責

　　1.甲方委托乙方對工程進行施工,乙方應按國家電力部門頒發的規程規定進行施工。

　　2.工程桿洞、拉線洞、拉線及線路走廊征地、賠青費用由甲方負責,施工過程中若需要甲方配合的工作甲方應積極給予配合。

　　3.乙方應按《3~110KV高壓配電裝置設計規范》、《電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規范》《架空送電線路設計技術規范》、等國家電力部門頒發的規程、規范要求保質保量按時完成工程施工并保證供電部門驗收通過且供電等工作。

　　4.本工程材料全部由乙方提供,乙方應按照設計圖紙和國家、部頒規范要求采購工程所需要的輔材。

　　5.乙方指派鄭明幫同志為項目經理(聯系電話：_________________15280155698),負責組織本工程項目的實施。

　　6.施工期間,乙方應嚴格執行《電力建設安全工作規程》及《電力建設安全施工管理規定》做好安全管理工作,嚴防事故發生。若乙方原因造成安全問題,責任由乙方自負。

　　7.本工程施工過程中,若遇自然災害等不可抗力因素影響,造成的經濟損失及工期拖延,由甲乙雙方另行協商解決。

　　第三條：工程質量及驗收辦法

　　1.工程竣工且具備驗收條件后即由永泰縣供電有限公司組織以施工圖及國家頒發的'施工驗收規范為依據進行驗收。若驗收不合格,乙方必須按規范要求限期整改。屬乙方責任造成的問題,整改費用由乙方負責;若屬甲方責任造成的問題,則返工費用由甲方負責,

　　第四條：工程工期

　　1.除甲方原因、雨天、停電原因和不可抗拒的因素外乙方不得延誤工期。

　　2.因甲方賠青問題造成乙方誤工,工期應順延,并承擔相應損失。

　　第五條：付款方式

　　工程施工合同簽訂后,甲方按發包價的70%支付給乙方作為備料款。工程竣工驗收合格并送電、造價經審計部門最終審核后七日內一次性付清余款。

　　第六條：在保修期內如發生施工質量問題乙方應負責無償修復。

　　第七條：解決爭議的方式

　　甲乙雙方在協議履行中發生糾紛,應協商解決;協商不成的可以向合同簽訂所在地人民法院提請訴訟。

　　第八條：其它

　　1、本協議未盡事宜,雙方另行協商,并可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　2、本協議自雙方簽章之日起生效,至保修期滿后失效。

　　3、本協議壹式肆份,甲方貳份,乙方貳份。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　代表：_________________

　　代表：_________________

　　開戶銀行：_________________

　　賬號：_________________

　　簽訂日期：_________________

　　簽訂地點：_________________

委托施工合同11

　　委托方：_____有限責任公司（以下簡稱甲方）

　　施工方：_____安裝工程有限責任公司（以下簡稱乙方）

　　_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移，為保證_____改造工程順利實施，甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作，經甲乙雙方協商，簽訂以下合同：

　　一、工程名稱：_____蒸汽管道遷移工程。

　　二、工程范圍：按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20xx-中界定的管道起始范圍。

　　三、工程施工內容：乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程，包括勘測設計、物資設備采購、工程實施、地方事宜協調、對產權單位竣工驗交等。

　　四、工期：20xx年10月02日開工，20xx年11月10日完工。

　　五、合同價款：本合同總計費用元由乙方包干使用，合同簽訂10日內甲方預付乙方30%的合同價款，竣工驗收合格后，撥付95%合同款，留5％質保金一年，使用一年后進行質保期質量驗收，沒有質量問題，一次性付清合同總價款

　　六、雙方的主要權利義務：

　　甲方責任

　　1按照合同約定及時撥付資金。

　　2派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。

　　3審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。

　　4按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。

　　5按規定辦理項目預算（概算）執行情況審計和竣工后竣工決算的.審計手續。

　　6按有關規定參加竣工驗收交接工作。

　　乙方責任

　　1根據甲方的委托，負責具體辦理遷改工作。

　　2接受甲方委托的監理單位的監理。

　　3嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。

　　4堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。

　　施工中乙方應遵循國家關于安全生產的規定，制定安全措施，避免傷亡事故的發生，乙方施工人員發生的一切傷亡事故由乙方承擔。

　　乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施；地下管線等設備，承擔由乙方造成損壞的責任賠償。

　　7、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。

　　七、驗收標準：按照國家、鐵道部現行的技術標準、規范進行施工，按照《城市供熱管網工程施工及驗收規范》和《房建設備大修、維修工程竣工驗收標準》進行驗收，達到合格工程。

　　八、工程保修、維修及違約責任

　　1、工程竣工驗收合格后，由乙方接管運營維護，甲方及時辦理相關移交手續。

　　2、若甲方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給乙方造成的經濟損失外，還應向乙方支付工程總造價3%的違約金。乙方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。

　　九、爭議解決

　　本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會仲裁。

　　十、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　本合同正本兩份，甲、乙雙方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本與副本相悖，以正本為準。

　　甲方: _____有限責任公司乙方：_____安裝工程有限責任公司

　　法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）

　　委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）

　　經辦人：經辦人：

　　二OXX年月日

委托施工合同12

　　甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________

　　聯系地址：_________________聯系地址：_________________

　　法定代表人身份證：_________________身份證：_________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位

　　直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

　　二、甲方義務

　　1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。

　　三、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

　　3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_________________萬元)。

　　2、居間報酬結算方式：_________________

　　居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的.

　　%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________

　　元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。

　　五、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

　　3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

　　六、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　七、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　八、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。

　　合同簽訂地：_________________

　　乙方指定賬戶戶名：_________________

　　乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________

　　甲方：_________________(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

委托施工合同13

　　電力工程委托施工合同茲有（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）施工事宜，經雙方協商，一致達成以下協議：

　　一、工程項目名稱：

　　二、工程項目內容：

　　該工程具體內容詳見工程預算、圖紙。

　　三、施工地點：

　　甲方聯系人：聯系電話：

　　乙方聯系人：聯系電話：

　　四、工程承包形式：

　　五、工程預算方式：

　　1、工程采用總承包形式的結算方式：

　　工程總承包造價計人民幣元，此價為最終價，開工前付清總額的'，計人民幣元；工程竣工后一次性付清余款。

　　六、工程竣工日期：

　　該工程暫定為工程款到后且現場具備進場條件的情況下工作日內竣工(具體竣工時間以供電公司的停電計劃為準)。如因工程款沒到位或遇特殊等不可預測情況，工期順延。

　　七、工程質量要求：

　　工程質量嚴格按有關工程施工規程內容標準要求施工。因施工質量所造成的材料損失及返工責任由乙方自負。該工程施工質保期為壹年。

　　八、雙方應盡責任和義務

　　1、甲方應協助乙方做好工程施工中的有關應協助工作；

　　2、凡施工中涉及政策理賠等事宜，由甲方負責處理；

　　3、乙方應確保協議內的工程竣工期，如遇特殊情況應提前通知甲方。

　　4、工程竣工后如甲方設備款未到位，乙方將不予出具竣工資料。

　　九、其他未盡事宜，由雙方視具體情況共同商定解決，并以附件形式加以補充。

　　十、本協議一式肆份，雙方各執壹份。自雙方蓋章（簽字）之日起生效

　　甲方：乙方：

　　負責人：委托負責人：

　　經辦人：經辦人：

　　年

　　稅號：

委托施工合同14

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關法律法規規定的原則，甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、施工內容：（見工程預算表）

　　4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）

　　5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部分的工程款按實另計。

　　6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）

　　第二條材料供應的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。

　　（1）甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，因材料、

　　設備質量不合格而影響工程質量的.，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。

　　（2）由甲方采購供應到工場或工地現場的材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。

　　乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

　　第十一條附則

　　1、本合同一式，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：

　　聯系地址：

　　電話：

　　簽訂日期：

　　年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日

委托施工合同15

　　甲方委托乙方承建民房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合建房具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房安全、優質、高效、低耗，現經雙方協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。

　　2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的`隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。

　　二、施工要求

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負責提供飲用的純凈水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。

　　3、乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。

　　4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。

　　4、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。

　　5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　三、工程質量

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

　　2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)

　　3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

　　4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。

　　四、工期延誤

　　無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價

　　1、全部工程手工費合計人民幣，大寫： ，小寫

　　2、澆圈梁、上樓板或大澆房頂時，甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。

　　3、每平方米建筑面積 元，含抹內外墻面、搞地平、起隔墻等。搞地平 元/平方米。

　　六、建房工期：建房工期為 天，自 年 月 日開始施工算起。開工起 個晴天完工。

　　七、付款方式：

　　先按工程進度付款，待整個工程完工后，房屋經過甲方驗收，若無漏雨、樓梯積水等質量問題，甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　九、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、在工程驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

　　甲方簽字： 身份證號：

　　乙方簽字： 身份證號：

【委托施工合同】相關文章：

委托施工合同15篇03-28

施工的合同02-16

委托的合同02-16

施工合同通用09-28

設計施工合同04-06

路基施工合同04-07

大棚施工合同03-19

項目施工合同03-20

修路施工合同03-20