關于建筑合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編收集整理的關于建筑合同，希望對大家有所幫助。
關于建筑合同1
甲方：(供貨方)
乙方：(購貨方)
乙方因建筑需要，向甲方購買建筑模板等專用材料，根據國家《合同法》第131條、135條、141條、115條《買賣合同》法律條款，本著友好合作及互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現經充分協商，
一、甲方供貨給乙方上列規格、價格、等級的專用材料，所發貨款按實際發生量結算。合同履行地為甲方板廠倉庫。
二、以上價格均含運費，由甲方代運到乙方工地，甲方交貨的數量及質量以乙方單位驗收，貨到乙方后在甲方送貨單上簽字為準。
三、乙方需購的.材料由甲方負責、隨時送貨，乙方必須提前5天告訴甲方。特殊規格木材，乙方必須提前6天告知甲方。
四、付款方式：甲方交貨給乙方后，乙方必須按下列分期支付總貨款比例給甲方：貨到工地起30天內付款50%，剩余貨款每個月分批付款至主體封頂或四個月內全部付清。如乙方沒有按時支付貨款，甲方有權單方面終止協議，并要求乙方按照貨款總額按日0.3%支付違約金并在七日內付清全部貨款。
五、此合同貨款必須由甲方指定收款人張國龍收款。在未付清甲方貨款且沒有征得甲方同意的情況下，乙方不得向其他廠家或個人購買同類產品，否則視為乙方違約，乙方必須在七天內結清并支付全部貨款。
六、 模板按使用說明書使用，質量按國家標準，起層、脫膠率3%，如超出3%，貨到工地后30日內免費調換，過期概不負責。如乙方人為損壞，甲方概不負責。質量保證如下：甲方供貨的模板必須保證乙方周轉十次，
七、乙方指定收料員名單：_____ _____電話：____ ___
八、貨到工地，工地負責卸貨，出現任何問題和甲方無關。如工地停工超30日，質量不保，付清剩余貨款。
九、本合同雙方簽字蓋章即生法律效率，一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方單位簽字：(蓋章)
乙方單位簽字：(蓋章)
法定代表人：
法定代表人：
負責人：
負責人：
身份證號：
身份證號：
電話號碼：
電話號碼：
關于建筑合同2
發包方：_________(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條工程項目
1.工程名稱：_________
2.工程地點：_________
3.工程編號：_________
4.工程范圍和內容：全部工程建筑面積_________平方米。
5.工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣_________元，其中：人工費_________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條工程期限
1.開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。
2.施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按照完成。
3.在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。
(1)由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;
(2)因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求，而被迫停工不能順利施工者。
第三條物資供應
1.全部工程所需的物資按下列第(_________)項供應方式辦理。
(1)特殊材料、統配、部管材料及統配、部管的機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
(2)統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。
(3)包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
(4)其他方式：_________
2.由甲方負責供應的材料和設備的品種、規格、數量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。
3.成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成立設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議。
4.工程所需材料，如因供應部門的規格、品種或材質不能滿足工程要求，必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。
5.凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
6.由甲方負責供應的材料和設備，如未按時供應、或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決、因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算
1.全部工程造價的結算方式按下列第(_________)項規定辦理。
(1)以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
(2)按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。
(3)按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。
(4)包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。
(5)招標的工程，按中標的價款結算。
2.工程款撥付與結算辦法，按現行規定辦理(詳見附件)。
第五條施工與設計變更
1.乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設備要求組織施工，要全部達到合格。
2.要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方造成窩工、返工，材料、構件的積壓，施工力量和機構調遷等損失，應由責任方負擔。
(1)施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。
(2)在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前，按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦的銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
(3)在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
(4)在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
3.乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。隱蔽工程在隱蔽以前，乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的，乙方可以自行檢查，填寫隱蔽工程檢查記錄，并將該記錄送交甲方。事后甲方對該隱蔽工程進行檢查，符合質量標準的`，檢查費用由甲方負擔;不符合質量標準的，檢查費用由乙方負擔。乙方沒有通知甲方檢查，自行隱蔽工程的，檢查費用由乙方負擔。
4.甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦的銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修
1.乙方在單項工程竣工前五日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
2.竣工工程驗收合格，從驗收之日起三天內，乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使驗收后的工程發生損失，應由甲方承擔。
3.某項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。
4.在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
5.工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
6.竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前十天向甲方提供以下文件：
(1)增減變更文件和其他洽商記錄;
(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
(3)工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
7.乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后十五天內，屬于工業建設項目，應于竣工驗收后三十天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設十五天內，工業建設二十天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦的銀行審定撥款。
8.工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年(采暖工程在第一暖期內)。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理(屬于專業性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理。)
9.工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
1.由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之_________的逾期違約金。
2.甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
3.實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另訂協議。
4.建筑安裝工程承包發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起訴。
第八條附則
1.預算審查手續，由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證。
2.在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同(工程協議書)，可做為本合同之附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
3.招標工程，按《_________市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
4.雙方商定的其他事項：_________
第九條合同份數及有效期限。
1.本合同一式_________份。甲乙雙方各執正本一份，并分別報送雙方業務主管部門副本一份;其余副本，由甲方送銀行、建筑物所在地的區、縣工商行政管理局各一份備案。
2.本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
甲方(發包方)(蓋章)：_________乙方(承包方)(蓋章)：_________
代理人(簽字)：_________代理人(簽字)：_________
工程負責人(簽字)：_________工程負責人(簽字)：_________
單位地址：_________單位地址：_________
開戶銀行：______
___開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
附件
1.工程項目一覽表。
2.全部施工圖紙。(合同正本有此件)
3.施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)
4.甲方負責供應的材料、設備一覽表。
5.有關協議：_________。
6.有關補充合同：_________
關于建筑合同3
甲方（發包方）：_____
乙方（承包方）：_____
根據《民法典》及有關法律法規的規定，本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：_____
一、工程內容
_____。
二、工程地點
_____。
三、工程期限
1、本合同總工期為________年____月____日開工，至年月日結束。
2、如遇下列情況，工期作相應順延。
�。�1）施工現場不符合安全施工；
（2）設計范圍內重大設計變更；
�。�3）人力不可抗拒的自然災害（如臺風、地震及戰爭）而影響工程進度；
�。�4）甲方不能按合同規定支付工程款。乙方在以上情況發生的十天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款工程總價：
_____人民幣元整（元）。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整（元）；
2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣元整（元）；
3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整（元）。
六、工程驗收
1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。
2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協商，經同意方可使用。若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
4、工程未通過驗收，引起爭議時，請求第三方驗收。
七、驗收標準
本工程以相關設計方案、圖紙為依據，按照國家標準進行驗收；沒有國家標準的，則按照行業標準進行驗收。
八、雙方權利和義務
1、甲方權利和義務指派為工地代表，負責協調甲方的相關事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。
�。�1）負責本工程的監督，積極協調施工配合關系。
（2）負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監督。
�。�3）提供有利施工的現場條件。
（4）審核工程計劃進度表。
�。�5）負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進行監督檢查及設計圖紙變更簽證，工程中間驗收和其他必要的簽證。
�。�6）負責竣工驗收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。
（7）按合同向乙方支付本合同規定的價款。
2、乙方權利和義務
�。�1）嚴格按設計圖施工，質量技術指標符合工程的各類標準和規范的要求。
�。�2）施工中發現問題及時向甲方報告并提出解決方案。
�。�3）編制施工組織方案，施工總進度計劃，材料進場計劃，開竣工通知書等，及時送甲方。
�。�4）提供竣工驗收技術資料，并準備竣工技術圖紙，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收。竣工資料應滿足甲方要求。
�。�5）組織有技術水平的施工隊伍，明確現場技術及施工負責人、主要管理人員，技術人員不得隨意變動。
九、違約責任
1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。
2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。
3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%215;延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。
4、執行過程中，任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
十、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效后，除不可抗力外（指戰爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故），甲乙雙方不得無故變更或解除。
2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時，要求變更一方應及時通知對方，對方在接到通知3天內給予答復，逾期未答復視為同意。
3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項的期限達到____日的`，乙方有權中止本合同項下義務的履行；甲方延期付款期限達到____日的，乙方有權解除本合同，并且有權請求甲方給予相應的賠償。
4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達到____日的，甲方有權中止本合同項下義務的履行；整個工程延期的期限達到____日的，甲方有權解除本合同，并且有權請求乙方給予相應的賠償。
5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協商解決。
十一、爭議解決方式
凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決，協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。
十二、其他條款
在合同履行過程中，雙方可以根據實際情況，對合同未盡事宜協商確定。
合同簽定地：_____
十三、合同文本和效力
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，經雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。
甲方：_____
____年____月____日
乙方：_____
____年____月____日
關于建筑合同4
發包方(甲方)：
聯系地址：
代表人：
電話(傳真)：
郵政編碼：
承包方(乙方)：
聯系地址：
代表人：
電話(傳真)：
郵政編碼：
鑒于：
甲乙雙方就甲方所屬的____建筑物拆除工程承包一事，依照相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致，簽訂合同條款如下：
第1條、拆除工程基本情況及要求
、項目座落：
、磚混結構房屋建筑面積大約㎡;磚木結構房屋建筑面積大約㎡，土木結構房屋建筑面積大約㎡，簡易搭架面積大約㎡;
、乙方拆除的時限為20__年元月20日前;
、乙方對本工程的拆除期間為二__年__月__日至二__年__月__日，拆除后應將所拆除的物料全部運走，將土地平整清楚，按約定時間交由甲方。
第2條、拆除工程承包費交納
乙方交納的`拆除工程承包費為__元，于本合同簽訂當日一次性繳清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時，應出具正式票據交乙方收執。
第3條、拆除工程履約保證金
乙方應在本合同簽定當日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整;在約定的時間內拆除完成，該履約保證金如數退還;若拆除超過時限，每拖延一天罰款人民幣伍佰元;拆除超過__天取消保證金。
第4條、特別約定
、乙方在進行拆除時應按安全規范進行作業，其工人的安全保護措施等要到位;乙方對工程拆除的安全責任負全責。
、甲方應免費提供拆除現場用電電源、用水水源給乙方使用;乙方應自行連接;乙方用電要注意安全，要節約用水;若乙方不安全用電、不節約用水，甲方有權停止供給，其責任乙方承擔。
第5條、其他事項
、本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
、本合同經甲、乙雙方代表人簽章后即時生效。
、本合同一式叁份，甲、乙雙方各持壹份，華安縣公共資源交易中心存檔用壹份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
法定代表人：(簽字)
法定代表人：(簽字)
二O__年__月__日
關于建筑合同5
司法實務中，合同糾紛案件審理存在大量的管轄權爭議，原因在于《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（以下簡稱《民訴解釋》）未頒布前，合同糾紛案件管轄的法律規定不明確且存在法律適用的爭議。20xx年12月18日，最高人民法院審判委員會第1636次會議通過的《民訴解釋》明確了合同糾紛管轄法院確定的一般規則，具體闡述如下： 一、《民訴解釋》頒布前確定合同糾紛管轄法院的現狀
我國法律最早對合同糾紛管轄進行規定的是1982年《中華人民共和國民事訴訟法（試行）》，該法第23條規定：因合同糾紛提起的訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。其后民事訴訟法將合同糾紛管轄規定為：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。在司法實踐中，被告住所地的確定很少產生爭議，但合同履行地的確定因法院對于法律理解的不同出現諸多爭議。
�。ㄒ唬┏绦蚍ㄅc實體法關于合同履行地的規定不統一
程序法和實體法關于合同履行地的規定相差甚遠，存在很大的脫節。
民事訴訟法對于合同履行地沒有具體規定，1992年《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第18至22條只是對購銷合同、加工承攬合同等五種合同的合同履行地進行了列舉式規定。最高院對于合同履行地也作出了大量的批復、復函、通知。但上述這些規定是不完全列舉，沒有涵蓋合同的所有類型，同時內容龐雜沒有規律可循，甚至出現了最高院批復前后矛盾的情況。
《合同法》等實體法則對合同履行地進行了具體規定，《合同法》第62條第3項規定：履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行�！逗贤ā犯鶕贤斒氯穗p方的權利義務分配和履行確定合同履行地。
�。ǘ┧痉ú门兄械幕靵y
由于程序法未對“合同履行地”進行定義，實體法對“合同履行地”作了具體規定，因此法院在審理合同履行地管轄爭議案件時，存在能否當然援引實體法中“合同履行地”解決程序法管轄問題的爭論。一種觀點認為，可以援引實體法中“合同履行地”的規定，即對履行地點約定不明確的合同，應當根據合同法第六十二條的規定確定履行地。另一種觀點認為，不可援引實體法中“合同履行地”的規定，原因在于：實體法上的合同履行地具有兩個特點：一是不確定性。當事人是因合同糾紛才訴至法院，合同履行地也是實體審查的一部分，在法院作出裁判前，合同履行地無法確定。二是合同履行地具有多樣性。實體法合同義務的履行地，包括主合同履行地、從合同履行地、書面約定的履行地等等。兩種觀點的差異導致法院在司法裁判中關于合同履行地管轄權異議同案不同判的現象不斷出現。 二、《民訴解釋》對于合同履行地的確定規則
針對上述存在的問題，《民訴解釋》確立了一個簡便的合同履行地認定規則，即以程序法的規定為原則結合實體法內容，確定合同履行地。
�。ㄒ唬┖贤男械氐拇_定規則
《民訴解釋》第18條規定：合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動產的，不動產所在地為合同履行地；其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結清的合同，交易行為地為合同履行地。合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院管轄。該條文引進《合同法》第62條第3項的規定明確了合同履行地的確定規則，即除法律的特別規定，合同履行地有約定從約定，無約定的，爭議標的不為給付貨幣或者不動產的，履行義務一方所在地為合同履行地。該條文的核心規則為一般情形下，履行義務一方所在地為合同履行地。
�。ǘ┖贤男械卮_定規則的具體適用
《民訴解釋》明確了合同履行地首先以當事人的約定為準。即合同中明確約定的合同履行地點為合同履行地，不再依據實體履行義務的地點確定合同履行地，充分尊重當事人的意思自治，滿足當事人的管轄預期。
“爭議標的為給付貨幣”中的“給付貨幣”是指實體內容的合同義務，并非訴訟請求中簡單的金錢給付請求。當事人在合同履行中要求對方支付金錢，包括根據合同義務支付價款，也包括以金錢的形式來承擔合同履行中產生的違約責任，但不能以類似違約金這種以給付金錢的.責任承擔形式確定合同履行地，應當根據當事人的訴訟請求結合合同履行義務的內容確定合同履行地。如買賣合同，甲為貨物出賣方，乙為買受方，如甲起訴要求乙支付貨款的，此處的貨款為合同義務中的“給付貨幣”，甲為接收貨幣一方，甲地為合同履行地；如乙起訴甲交付貨物不符合約定需要承擔違約金的，此處應適用“其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地”，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。
根據條文關于合同履行地的確定規則，履行義務需要結合實體法的內容確定。實體法中，合同的履行是指債務人作出作為債務內容的給付，并因此使債權目的達到而歸于消滅，合同的履行地點即為債務人履行債務和債權人接受履行的地方。一般而言，合同主要是雙務的，一方負有給付義務時，另一方則會負有相應的對待給付義務作為對價。雙方約定的義務內容不同，履行的方式也不同，履行地點也可能發生相應變化。如上述買賣合同，乙起訴要求甲交付貨物的，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。
針對合同多個履行義務，應當依照履行合同主要義務所在地確定為合同履行地，何為主要義務，也要結合合同履行的實體內容來確定，如買賣合同中的主要義務為出賣人轉移標的物所有權的義務和買受人支付價款的義務。主要義務履行地無法確定的，兩個以上合同履行地的法院均有管轄權的，依照《民事訴訟法》第35條的規定確定管轄法院。
《民訴解釋》確定了合同糾紛管轄法院的認定規則，使得合同法中關于合同履行地的規定在程序法中充分適用，解決了司法實務中關于能否援引實體法中“合同履行地”解決程序法的管轄問題的爭論，統一了裁判觀點，有利于減少司法實務中合同糾紛案件管轄權爭議的數量，同時也便于當事人訴訟和法院行使審判權。
關于建筑合同6
發包方(以下簡稱甲方)：
設計人(以下簡稱乙方)：
經雙方友好協商，甲方委托乙方對本合同工程的幕墻進行施工圖設計，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程設計合同》文本(GF-20xx-0209)及其它有關規定，為明確雙方權利、責任、義務，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條 本合同依據下列文件簽訂：
1.1 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規定》
1.2 國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.3 建設工程批準文件。
第二條 設計依據
2.1 發包人給設計人的委托書
2.2 發包人提交的基礎資料
2.3 發包人提供的其他相關資料
2.4 設計采用的技術標準：《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑抗震設計規范》、《建筑結構荷載規范》、《鋼結構設計規范》、《玻璃幕墻工程技術規范》、《金屬與石材幕墻工程技術規范》、《建筑玻璃應用技術規程》、《玻璃幕墻光學性能》、《建筑幕墻物理性能分級》
第三條 合同文件的優先次序
構成本合同的文件可視為是相互說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據如下優先次序來判斷：
3.1 合同書
3.2 發包人要求
3.3 有關設計事宜的函件 第四條 本合同設計項目的內容乙方對 項目進行幕墻設計，設計費按 元/m2收取;甲方選擇乙方優先參加發包人的施工招標工作，如果設計人中標，本合同的設計費作為乙方的優惠條件，免收設計費，自動轉為工程預付款(進度款)的一部分，并在工程 預付款(進度款)總額中抵扣。
第四條 發包人應向設計人提交的有關資料及文件
第五條 設計人應向發包人交付的設計資料及文件
第六條 設計費及支付方式
第七條 雙方責任
7.1 發包人責任：
7.1.1 發包人按本合同第五條規定的.內容，在規定的時間內，向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性負責。
7.1.2 發包人負責組織設計交底。
7.1.3 發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計錯誤，設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費，但是同設計人自身原因，造成設計修改或返工的除外。
7.1.4 發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作條件。
7.2 設計人責任：
7.2.1 設計人應按國家技術規范、標準、規程及發包人提供的設計要求，進行工程設計，接受發包人和相關設計院及審圖公司對圖紙的審核。按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。
7.2.2 設計合理使用年限為50年。
7.2.3 設計人按合同第四條、六條規定的內容向發包人交付資料及文件。
7.2.4 設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，負責向發包人及施工單位進行設計交底，處理有關設計問題和參加竣工驗收，設計人為本合同項目的服務期限至工程竣工驗收通過為止。
7.2.5 設計人在工程施工期間需派專人負責與施工方、發包人等相關單位進行配合與解決問題。
第八條 違約責任
8.1 在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付定金;已開始設計的，發包人應根據設計人已時行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
8.2 發包人應按本合同第七條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額百分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按9.1條規定支付設計費。
8.3 設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接損失部分的設計費，損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金。
8.4 由于設計人自身原因，延誤了按本合同第六條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之二。
8.5 合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。
第九條 其他
9.1 設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由設計人自行解決。本合同第六條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過合同規定的份數，設計人另收工本費。
9.2 本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標。
9.3 發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。
9.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
9.5 本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調整，調解不成時，雙方當事人同意由 仲裁委員會仲裁，雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向工程所在地人民法院起訴。
9.6 本合同一式六份，發包人三份，設計人三份。
9.7 本合同自簽訂之日起效。
9.8 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往傳真、會議紀要等均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于建筑合同7
《南寧市建設工程材料使用管理辦法》已經20xx年6月22日市第十三屆人民政府第45次常務會議審議通過，現予發布，自20xx年8月1日起施行。
第一條 為了加強本市建設工程材料質量的監督管理，規范建設工程材料使用行為，保障建設工程的質量和安全，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規的規定，結合本市實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于本市城市規劃區范圍內建設工程材料的使用及監督管理。
本辦法所稱建設工程材料，是指在房屋建筑及市政基礎設施建設工程中使用的建筑材料和建筑構配件，以及用于保障建設工程施工安全的安全防護用品。
第三條 市建設行政主管部門負責全市建設工程材料使用的監督管理。城區建設行政主管部門根據職責分工負責轄區內建設工程材料使用的管理工作。
建設工程質量監督管理機構負責建設工程材料使用的日常監督管理工作。
工商、工業、產品質量監督等行政管理部門依照各自職責共同做好建設工程材料的管理工作。
第四條 建設工程中使用的建設工程材料應當具備以下證明文件：
(一)生產企業出具的產品檢驗報告、質量證明書和使用說明書;
(二)產品型式檢驗報告;
(三)實行生產許可制度、衛生許可制度或者強制性產品認證制度管理的產品，應當具備工業產品生產許可證、衛生許可批準文件或者強制性產品認證證明文件;
(四)新型建設工程材料應當具備國家、自治區規定的`證明文件;
(五)法律、法規、規章規定應當具備的其他證明文件。
第五條 建設工程材料生產企業在本市銷售涉及建設工程主要使用功能、結構安全、施工安全和可能對人體健康產生影響的重要建設工程材料的，應當到市建設行政主管部門辦理建設工程材料產品備案手續。
需要備案的重要建設工程材料由市建設行政主管部門確定并向社會公布。
第六條 申請建設工程材料產品備案，應當提交以下材料：
(一)備案登記表;
(二)生產企業的營業執照;
(三)委托他人代為辦理備案手續的，提交代理人的代理證明文件;
(四)備案產品執行的產品質量標準;
(五)備案產品質量合格證明文件;
(六)具有相應資質的檢驗機構出具的備案產品型式檢驗報告;
(七)根據法律、法規、規章等規定，需要提供的其他材料。
第七條 提交的備案資料齊全的，市建設行政主管部門應當自受理申請之日起十五個工作日內予以備案，并將該建設工程材料的產品名稱、生產單位、規格型號等信息納入建設工程材料備案目錄，向社會公布。
市建設行政主管部門應當根據建設工程材料的備案情況，及時更新建設工程材料備案目錄。
辦理建設工程材料備案手續不得收取費用。
第八條 已備案的建設工程材料在本市停止銷售的，應當自停止銷售之日起十五日內辦理備案注銷手續。備案的信息發生變化的，申請人應當在備案信息發生變化之日起十五日內，辦理備案變更手續。
備案產品的質量合格證明文件因超過有效期等原因失去證明效力的，建設工程材料生產企業應當對產品進行重新檢驗，并根據重新檢驗的結果，辦理備案變更手續。
第九條 建設工程使用的混凝土、混凝土預制構件，應當由具備相應資質的建設工程材料生產企業生產�；炷痢⒒炷令A制構件生產企業開展生產經營活動，應當遵守以下規定：
(一)實行職業資格證書制度的崗位，工作人員應當持證上崗;
(二)委托計量檢定機構檢定、校準生產設備及試驗室設備;
(三)使用合格的原材料進行生產;
(四)銷售產品的質量符合產品質量標準。
市建設行政主管部門應當依照國家、自治區的有關規定，對混凝土、混凝土預制構件生產企業的生產經營情況實施監督檢查。
第十條 建設工程設計單位在設計文件中應當選用符合國家標準、行業標準或者地方標準的建設工程材料;選用新型建設工程材料的，該材料應當符合國家和自治區的規定。不得選用國家、自治區明令禁止生產和禁止使用的建設工程材料。
第十一條 建設工程項目使用的建設工程材料，應當符合產品質量標準和工程建設強制性標準，并符合設計文件要求和合同的約定。不符合產品質量標準和工程建設強制性標準，以及不符合設計文件要求和合同約定的建設工程材料，不得進入施工現場。
建設單位不得明示或者暗示施工單位使用不合格的建設工程材料。
第十二條 建設單位應當委托工程質量檢測機構對進入施工現場的重要建設工程材料進行檢測。
工程質量檢測機構接受委托后，應當按照國家有關法律、法規規定及有關工程建設標準，對進入施工現場的建設工程材料進行檢測，并按照有關規定留存檢測數據。
第十三條 施工單位應當對進入施工現場的建設工程材料進行檢驗，對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測。
工程監理單位應當在建設工程材料進場報驗時核查材料的質量證明文件，并對建設工程材料進行檢驗，對不合格的建設工程材料產品不得簽認。
關于建筑合同8
合同編號：
出租方：
承租方： 電話： 工程地址：
經雙方友好協商，就吊籃租賃事宜商量如下條款，供雙方遵照執行，承租方清楚并承認本合同所有條款。
一、吊籃規格型號、數量、租費見下表
二、押金、租金及結算方法
承租人在簽訂合同后，須向出租人交付押金 元，從起租日期開始每 天結算一次租金，如使用租金超過押金50%時，承租方應補齊至全額押金。租用結束后，租金、押金及設備損壞、丟失，賠償金在退場時一次結清。
三、運輸費用
承租方負責進場時的運費，出租方負責退場時的運費。
四、租賃時間計算方法
吊籃運至現場后第二日開始起算租金，至承租人施工結束將吊籃拆卸后送至出租方倉庫或指定地點日結束(節假日計算在內)，遇下雨日吊籃工作4小時以上，按正常使用，4小時以內按半天計算(下雨時雙方確定后應作好相關記錄)。因承租方因素未用吊籃則按正常臺班計算，十五天起租，不足十五天按十五天計算。
五、雙方責任權利 1、出租方責任、權利
(1)負責吊籃的指導安裝、調試、維修工作，并定期檢查，以保證吊籃正常工作。
(2)幫助承租方培訓操作人員和技術指導。
(3)吊籃如有故障，承租方應及時通知出租方現場負責人，出租方接通知后，應及時修復。
(4)出租方人員有權制止一切違章操作，責令整改，對承租方違章所發生的后果，出租方不承擔任何責任。
(5)如果承租方不能按時交納租金，經雙方協商無效，出租方有權在無需通知承租方的情況下，終止承租方的吊籃使用，收回吊籃，并有權從承租方的押金中扣除所欠租金、丟失損壞賠償金。
2、承租方責任、權利
(1)承租方所租設備不得轉讓、轉租和轉借他人。只限在本工地使用，不經出租人同意，不得擅自轉移到別的工地進行使用，否則出租方有權終止合同，由此引發的一切損失和責任均由承租人承擔。
(2)承租方負責設備在工地使用時安監部門的檢測費用。
(3)承租方應嚴格按照出租方所培訓要求及使用說明書規定進行設備的安裝、使用、保養，設備出現任何不安全失修或不良的.工作狀態，承租方應立即停止設備使用，并通知出租方，直至故障排除后，方可恢復正常使用。
(4)除因設備自身故障造成停工外，乙方不得以其他任何理由扣除甲方設備租金。
(5)承租方必須指定明確的負責人及安全員，負責吊籃的裝卸及正常使用、安全檢查，監督操作人員安全帶和安全帽的佩帶，并負責出租方的發貨清單、驗收合格證、維修單的核對認可工作。
(6)吊籃運至現場后，承租方負責卸車、搬運和保管，并盡快組織人安裝，如因承租方組織不利安裝遲緩，影響使用，責任自負。
運至租賃處，經出租方管理員驗收清點后承租方方可回收清單，租用結束。如當日不送，視為繼續使用，租金照付。
(8)承租方在發生設備事故工傷時，應立即通知出租方，并有責任保護好事故現場。
(9)承租方應嚴格遵守吊籃操作規程，由于違章操作及操作不當造成的吊籃停用，損失由承租方自負。
(10)承租方負責保管好施工現場的吊籃及配件，如有丟失、損壞，照價賠償(祥見廠家清單)。
(11)承租方應經常檢查、保養、維修設備，歸還時保證吊籃正常使用，各部位構件完好無損，整體整潔。
3、解決合同糾紛的辦法
本合同自簽訂之日生效，如雙方發生經濟合同糾紛，自行協商解決，協商不成，由出租方所在地方法院訴訟解決。 出租方： 承租方： 電話： 電話：
身份證：
年 月 日
關于建筑合同9
發包方（以下簡稱甲方）：內蒙古商都縣蒼狼新能源有限公司 承包方（以下簡稱乙方）：
根據我國《合同法》及其他法律法規的相關規定，甲乙雙方經平等自愿協商，就乙方承包甲方廠房地面硬化建設工程事宜達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：商都縣蒼狼新能源有限公司院內廠房地面硬化和修路建設施工工程。
2、工程地址：商都縣長盛工業園區蒼狼新能源有限公司。
3、工程范圍及標準：， 30cm厚河卵石墊層，25cm厚成品混凝土標號C25。廠房是C25。
4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方負責水電。
5、工程期限：本工程自期 天。
二、驗收標準
本工程竣工后，由乙方匯總施工材料，由甲乙雙方會同相關管理部門進行驗收，驗收標準為符合國家相關標準，符合本合同要求。
三、合同價款及工人工資預付款
1、本合同工程單價為人民幣寫：）單價為稅后價。
2、工程付款方式為每貳萬平米驗收合格后結算97%。
3 本合同簽訂之日內，甲方收取乙方工人工資預付款人民幣（共計），乙方保證及時足額支付工人工資，如未能按時足額支付工人工資，甲方代為發放，其產生的費用將從工程價款中扣除。一個月內第一次結付工程款即退還乙方，工人工資預付款拾萬元。
四、雙方的權利和義務
1、乙方保證有建設本工程的資質要求。
2、甲方在工程開工前，做好清場工作，方便乙方施工建設。
3、本合同工程圖紙由甲方提供，乙方必須嚴格按照圖紙進行施工，如發現圖紙有問題，應及時向甲方書面提出，未經甲方許可，不能擅自改變圖紙進行施工。
4、乙方在施工過程中所使用的.建筑材料必須符合國家標準。
5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失，由乙方承擔全部賠償責任。如因甲方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失，由甲方承擔全部賠償責任。
6、乙方應及時足額發放施工人員工資，否則由此引發的一切后果由乙方承擔。如甲方造成的工人工資不能及時發放，由甲方承擔。
7、在本合同履行期間，甲方派駐工程監理一名，乙方應服從工程監理的監督。
8、對隱蔽工程在隱蔽前，乙方會同甲方組織驗收，經甲方驗收合格后，方可隱蔽。否則視為該隱蔽工程不合格。
9、本工程驗收合格后，甲方扣除乙方工程總價款3%的質保金。待本工程一年后無質量問題，全額給付。
10、本工程質保期為一年，在一年內，如發生翻漿，斷裂等質量問題，乙方負責免費維修。
11、平整路基廠房費用由甲方負責，由乙方負責施工管理，路基完工后，。甲方如期把工程款結清，如乙方不能正常施工，合同自動解除。
五、違約責任
1、如乙方違約，未按合同履行，造成乙方停工，一切損失由甲方負責。
2、如乙方未按合同所約定的工期，保質保量的完成，所照成的損失由乙方承擔。
3、甲乙雙方如對本合同產生異議，雙方協商解決，如不能達成協商，由人民法院仲裁。
4、乙方必須保資質和證件真實有效，否則視為合同無效。 本合同一式兩份，雙份各執一份。
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
年月 日 年月日
關于建筑合同10
甲方：________________(姓名，身份證號碼)乙方：________________(姓名，身份證號碼)甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。 ⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。 ⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。 ⒋工期從________年____月____日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、僖曳郊訌妼ζ淙藛T的`安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
�、谝曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。房屋建成后________年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行維修。
三、付款方式工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。付款時間：
第一次付款在施工開始后___天內，
第二次付款在___，
第三次付款在___，
第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
四、違約責任由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。
因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法發生合同爭議時，雙方應友好協商。
如協商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。
六、附則本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：乙方簽字：擔保人：________年____月____日
關于建筑合同11
需方：（以下簡稱甲方）
供方：（以下簡稱乙方）
根據《經濟合同法》及有關規定，遵照互利的原則，為明確雙方權利和義務，經雙方協商同意，簽訂本合同，以資共同遵循。
一、甲方因承建徐楊安置小區二期2#地庫工程，地點鴻海路工程時間自20xx年3月16日起。現施工需要購買的建筑材料，經乙方核實，同意出售。
二、品種、規格、數量、單價及計量單位：
規格最長為4米，規格及數量以甲方提前三天通知為準。品種、詳細規格以甲方簽收的送貨單為準。（本合同暫簽購貨200m以內，超出供貨必須補簽協議）
三、甲方提前五天向乙方提供建筑材料表，以便乙方按時、按量供應，確保工程如期竣工。（品種：鐵杉、花旗）
四、本合同材料規格要就及價格：單價按1950/m，3.90m*0.38*0.88公分按4m*0.04m*0.09m計算，2.90m*0.038m*0.088m按3m*0.04m*0.09m計算。
付款方式：月結付墊款50%，地下室上來付20%，余款到20xx年1月26日結清。（如果用承兌匯票貼3.5%利息不含稅票）（地下室上來付總貨款70%）
五、乙方提供的材料送到甲方工地時，甲方要及時派人進行數量、規格的驗收，并做好簽單手續，以后結束按簽字單為準。
六、違約責任：
1、甲方應在約定的時間內及時付款，如未能及時支付款項，逾期乙方按尚欠材料款總金額的千分之二向甲方加收滯納金。
2、在供貨合同期間，甲方如中途更換材料供應商，應無條件地將乙方供應材料款的尚欠款在半個月內付清，同時并支付所欠款的`千分之三作為違約金。
3、甲、乙雙方如有違約行為，除按約定向對方支付違約金外，同時有權終止合同，并保留向法院提起訴訟的權利。
七、乙方應按甲方的要求及時供應材料，甲方應按約定及時付款，如一方違約，違約方應向對方支付材料總金額的日計千分之一作為違約賠償金。
八、解決糾紛方式：如雙方發生糾紛，應協商解決，如協商不成，可向淮安市人民法院提起訴訟，由人民法院裁決。
本合同一式多份，雙方根據需要各執數份。
本合同履行地為甲方經營所在地。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
甲方代表：
乙方代表：
電話：
電話：
身份證：
關于建筑合同12
甲方：****
注冊地址：****
法定代表人：****
乙方：****
注冊地址：****
企業資質證書號：****
法定代表人：****
根據《合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關條款，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，就乙方承攬****維修工程，達成協議如下,共同遵守。
一 、工程概況
1.工程名稱：******
2.工程地點：******
3.工程內容（工程量）：******維修
4、承包方式：包工包料
5、質量等級：合格
二、工程工期
1、開工日期：******
2、竣工日期：******
三、合同價款及價款的支付與結算
1、單價（******發生的人工及材料的價格）：人民幣******元（大寫：******），數量：******套，合同總價：人民幣******元（大寫：******）。
2、工程竣工后，由甲方組織有關部門聯合驗收合格后，按付至合同總價的90%，留下10%做質保金。工程驗收合格1年后，再次組織驗收，工
程無質量問題，甲方將質保金全額支付，質保金不計利息。
3、本工程質保期5年，該質保期自甲方驗收合格，簽署驗收合格證
書之日起開始計算；本合同對質保期另有專項約定的，按約定執行。
4、符合結算條件時，乙方應提前開出價款發票，甲方收到價款發票后10 日內付款。
四、工程質量要求
1、執行本合同約定的技術標準及國家、行業的有關施工驗收規范、質量檢驗標準，確保施工質量。
2、工程質量技術標準及施工材料要求：
①防盜門：選用鋼制防盜門，規格為2.2m*1.5m，鋼板為2mm厚，門為雙扇、且向外開，百葉寬度為2cm，鎖具為圓柱門閂，顏色為白色，并且門上噴安全警示標志等。
②百葉窗：采用白色鋼窗，規格為1.2 m *0.8 m，百葉寬度為2cm，百葉窗應具有防水、防小動物，通風散熱，防腐蝕、耐老化,抗沖擊.使用壽命10—15年.材料生產必須通過國家質檢局檢驗認可。
③檔鼠板：0.6米高，鋼板為2mm厚，刷黃黑10厘米色條。
五、雙方義務
1、甲方責任：
�。�1）甲方有權對乙方的工程材料、質量、進度等進行監督檢查。
�。�2）甲方不對乙方施工過程中發生的或對第三方造成的任何人身財產損失承擔任何責任。
�。�3）甲方按協議約定向乙方撥付工程款。
2.乙方責任：
�。�1）向甲方提供施工圖紙及施工組織設計和進度計劃報表。并應嚴
格根據施工設計和技術標準施工，不得擅自減少施工材料和降低材料質量。
�。�2）工程開工時，向甲方提交施工材料合格證、檢測報告及建設主管部門頒發的準用證，使用材料由甲方現場負責人抽檢合格，必要時由甲方抽送質量檢測部門檢驗合格后方可使用。
（3）乙方在施工過程中嚴格按規范及施工工藝施工，自覺遵守有關安全技術、操作規程和工地安全制度。在施工過程中發生一切傷亡和財產損失均由乙方負責，甲方無任何連帶責任。
�。�4）乙方應加強施工現場的管理，使用材料、施工用的半成品由乙方負責保護并應堆放整齊、施工現場的垃圾和雜物應及時清理做到文明施工。
六、安全注意事項
根據施工要求，乙方施工必須嚴格執行以下安全注意事項：
1、乙方對進入施工現場的所有人員，必須進行安全教育，專業培訓，并交待危險點和安全注意事項，未經安全培訓和教育者不得進入施工現場。
2、施工用的電源、電纜線、開關箱及開關、閘刀、觸電保安器應完好無損，并由專職電工進行管理，接線或拆除，其它人員不得亂拉亂拆。（所有操作行為必須符合建筑業管理規定）。
3、進入施工現場必須戴安全帽，穿工作服，穿防滑膠鞋，安全帽規范佩戴率達100%。所用的高空作業吊籃、工器具，必須牢固、安全、無損壞，所用的材料必須用繩索傳遞，嚴禁高空亂扔，高空作業架下必須有專人監護，設好圍欄，并掛好警示牌，嚴禁人員、車輛靠近。高空作業人員應系好安全帶，安全帶應系在牢固的構件上。
4、進入施工現場的所有工作人員，要防火、防盜，嚴禁吸煙，工作前四個小時嚴禁喝酒，所用一切易燃物品應有專人保管，門上的鑰匙有專
人保管，收工時應把所用的電源全部拉閘，做到萬無一失后，人員方可撒離。
5、工作現場的電纜、電線、照明器材、消防器材、通訊線路、電視網絡等一切設施應保持完好無損，不得拆除和破壞，必須拆除時需經甲方同意，工作結束后應恢復完好。
6、乙方所用的車輛應完好無損，做到安全行駛、文明行駛。嚴禁酒后駕駛、疲勞駕駛，乙方在施工中造成車輛事故、人身傷害和一切經濟損失，均由乙方負責。
7、乙方應嚴格執行《建設工程安全生產管理條例》的有關規定。
8、乙方必須派專職安全監護人配合甲方對施工進行全過程安全監護，乙方監護人不在施工現場的不得施工，甲方監護行為不代替乙方自行監護，不保證乙方絕對安全，也不對乙方產生的人身損害和財產損害承擔責任。
9、乙方施工人員必須在甲方指定的工作范圍內施工，不得跨越、移動安全圍欄；不得進入非工作區以外的帶電區域進行其它活動。
10、乙方在施工中有違章和不安全行為的，甲方有權停止乙方工作，并要求乙方進行限期整改或整頓。因此造成的一切損失（包括人身、設備等），由乙方承擔全部責任。
七、竣工驗收
工程完成后，乙方在2日內向甲方提交竣工報告，甲方接到竣工報告5日內，以本合同約定的質量、技術等組織有關部門共同驗收，并辦理相關手續，最終工程量以驗收后的實際工程量雙方確認為準。
八 、違約責任
1、如果乙方未能按合同約定的日期開工，每遲延一天，乙方應向甲方支付合同總價款1‰ 的違約金，甲方直接從合同價款中扣除；延遲開工10日，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付違約金1萬元，該違約金不
足以支付甲方損失的'，乙方應予賠償。
2、如果乙方未按合同規定的時間竣工，每遲延一天，乙方應向甲方支付合同總價款1‰ 的違約金，甲方直接從合同價款中扣除。
3、甲方驗收發現存在質量質量缺陷的，乙方應負責無償處理，直至工程質量符合驗收標準；如果乙方經兩次返修后仍不能符合驗收標準，甲方可另行委托承修，其費用由乙方支付。
4、乙方不得將本合同項目轉包給第三方，乙方轉包的，甲方有權解除合同，乙方并應賠償甲方的一切損失。
5、乙方不依約履行保修義務，甲方可另行安排第三方代乙方履行保修義務，發生的所有費用從保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
6、因甲方原因造成工期拖延，乙方有權順延工期。
7、甲方應按合同約定支付合同價款，每遲延一天，甲方應向乙方支付合同總價款1%的違約金。
8、乙方違反本合同第六條約定的安全注意事項，除按第六條約定執行外，乙方向甲方支付本合同價款的30%違約金。
九、爭議解決方式
如發生糾紛，雙方協商解決，協商不成時，可向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十、協議由下列文件組成，優先解釋順序如下：
1、本協議及附件：報價單
2、乙方在競爭性談判過程中做出的書面說明或承諾；
3、甲方的競爭性談判文件；
4、乙方的競爭性談判文件。
注：若乙方文件中相關條款優于甲方的要求，則以該條款為準。
十一、 本合同一式六份，甲乙雙方各執三份。
十二、 本合同雙方蓋章生效。
關于建筑合同13
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的.實現。
訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。
關于建筑合同14
甲方：________________
乙方：_____________
現有甲方將廠區白色混凝土路面工程承包給乙方施工，為了明確雙方的權利和義務，特簽定此合同，望雙方共同遵守。合同條款如下：
一，工程位于大慶市大同區新華電廠。
二，總工程量為___________平方米。
三，工程承包形式為總承包。
四，工程每平方米造價為___________元，工程總造價根據施工結束實測面積確定。
五，工程追加20xx元的設備調遣費。
六，工程自___________年___________月___________日為開工，至___________年___________月___________日為竣工。
七，付款方式，乙方人員、機械、材料進現場后，甲方撥付工程總價的`30%工程款；乙方完成總工程量一半時，甲方再撥付工程總價的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工驗收合格后一次撥付給乙方。
八，工程所用的混凝土標號為C30，所用材料必須符合規范要求，其中工程所用水泥必須為國家免檢的普通硅酸鹽水泥。
九，乙方進入施工現場，要遵守公司的廠規廠法，愛護公司財物，文明施工，如損壞公司財物，要按價賠償。
十，乙方進入施工現場，要注意安全施工，貫徹落實好安全施工條例，排除不安全的隱患。乙方如在施工中出現安全事故，乙方自行負責，與甲方無任何關系。
十一，本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國建筑法》和《道路施工質量驗收規范》執行。
此合同一式三份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
________年______月______日
關于建筑合同15
甲方：（供貨方）
乙方：（購貨方）
乙方因建筑需要，遂向甲方購買原木建筑模板等專用材料，根據國家《合同法》第131條、135條、141條、115條等《買賣合同》法律條款，本著友好合作互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現經充分協商，一致同意簽訂本合同，雙方務必守信。
一、甲方供給乙方上列規格、價格、等級的專用材料，質量與市場上同規格相同。合同履行地__________________地方法院。
二、以上價格不包含運費，可由甲方代運到乙方工地，甲方交貨的數量及質量由乙方單位驗收，貨到乙方工地在甲方送貨單上簽字為準。
三、乙方需購的.材料由甲方負責，乙方必須提前5天告知甲方，隨時送貨，特殊規格木材，乙方必須提前6天告知甲方。
四、付款方式：甲方交貨給乙方后，乙方必須按下列分期支付總貨款比例給甲方：______________________________________________________________________________________________________________________日以前全部付清，____月____日以后所發貨款每月月底付清當月全部貨款，如乙方沒有按時支付貨款，甲方有權單方面終止協議，并要求乙方按照貨款總額按日0.3%支付違約金并在七日內付清全部貨款、
五、如有糾紛在合同履行 地法院解決，所發貨款按實際發生量結算、
六、此合同貨款必須匯到甲方單位賬戶___，單位戶名：_______________
七、在未付清甲方貨款并沒有征得甲方同意的情況下乙方不得向其他廠家購買同類產品，否則視為乙方違約，乙方必須在七天內支付全部貨款、
八、模版按使用說明使用，周轉4次，質量按國家標準，起層、脫膠率3%，如超出3%，貨到工地后，30日內免費更換，過期不負責、如乙方人為損壞，甲方概不負責、未盡事宜雙方另行商議、
九、乙方指定收料員名單：________________電話：__________________________
十、合同簽約地點：_________________________________________________
十一、本合同雙方簽字蓋章即生法律效益，一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方單位簽字蓋章： 經手人： 聯系電話：
乙方單位簽字蓋章： 經手人： 聯系電話：__年___月___日
【建筑合同】相關文章：
建筑的合同03-08
建筑合同02-19
建筑裝飾合同04-06
建筑房屋合同04-06
建筑簡易合同04-22
建筑合同模板04-14
實用的建筑合同04-14
施工建筑合同04-21
建筑用工合同04-17
民房建筑合同04-20