- 安裝光伏板工程施工協議 推薦度：
- 相關推薦
光伏工程合同范本（精選10篇）
現今社會公眾的法律意識不斷增強，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的光伏工程合同范本，希望對大家有所幫助。
光伏工程合同 1
發包方(以下稱甲方)：__________________________
承包方(以下稱乙方)：__________________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：_______________________________________
二、工程地點：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
第二條工程期限
合同工期總日歷天數_______天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的`核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_________安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條
糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方(簽章)：______________乙方(簽章)：______________
_________年________月______日_________年________月______日
光伏工程合同 2
甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________
聯系地址：_________________聯系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
聯系電話：_________________聯系電話：_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的. %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元，大寫：_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________
甲方：_________________(蓋章)：
乙方(蓋章)：_________________
年 月 日
光伏工程合同 3
簽訂地點：
甲方
單位名稱
法定代表人
委托代理人
聯系人
通訊地址
電話
傳真
電子郵箱
開戶銀行
賬號
乙方
單位名稱
法定代表人
聯系人
通訊地址
電話
電子郵箱
開戶銀行
賬號
第1節總則
1.1 本協議依照中華人民共和國2010年8月頒布的“合同能源管理技術通則”（GB/T24915-2010）起草編制。
1.2 在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，本協議雙方同意按“合同能源管理”模式就 太陽能應用示范項目（以下簡稱 “本項目”或“項目”）簽訂本協議。
1.3 鑒于本項目的實際情況，雙方同意按節能效益分享型方式分配由該項目帶來的節能效益。
第2節 項目主要內容
2.1 項目名稱:太陽能應用示范項目。
2.2 甲方委托乙方進行該項目的實施，乙方負責就該項目的實施為甲方完成節電目標，甲方保證能夠按照生產需求消納光伏電站所發電量，淡季或不生產時需傳至電網。
2.3項目主要技術方案：分別在有限公司的建筑物屋頂上建設光伏發電站，所發電能作為甲方的補充用電，實現企業節能降耗。
2.4 項目建設方案
2.4.1 乙方負責該項目的所有投資，完成電站設計、施工、建設；負責項目的運營、管理、維護以及過程中發生的所有費用。
2.4.2 甲方無償提供建筑物屋頂作為項目建設場地。
2.5 項目實施目標
2.5.1替代部分公共電網供給甲方的電能，降低企業能耗指標。
2.5.2項目建成后，預計年發電量 萬kWh（實際數值按國家相關批復核準電量為準）。
第3節項目實施期限
3.1 本協議于正式簽訂日起生效,至節能效益分享期滿時終止。
3.2 項目建設周期：自該協議簽訂生效后，12個月內完成項目全部建成投運。
3.3 雙方分享節能效益的起始日為項目建成正式投運的日期，甲乙雙方以簽證文件為準。項目分享期為25年。
第4節 項目方案設計實施和項目的驗收
4.1 甲乙雙方按照本協議的規定進行本項目的實施。
4.2 乙方將聘請具備資質的設計單位承擔工程建設的整體設計。
4.3 項目建設設計方案完成后需提交甲方進行審核，項目設計方案一經甲方同意，除非雙方另行同意，或者依照本協議第8節的規定修改之外，不得修改。
4.4 甲乙雙方應當按照國家有關的規定進行項目驗收。
第5節 節能效益分享方式
5.1 節能量的實際數據均以單元光伏電站出口雙向電能計量表的計量為準。該雙向電能計量表按國家有關規定進行定期校驗；
5.2 節能量的計算公式：
項目節能量（kWh）=（單元1光伏電站出口送電電能計量表讀數×單元1電能計量表倍率+單元2光伏電站出口送電電能計量表讀數×單元2電能計量表倍率+… 單元n光伏電站出口送電電能計量表讀數×單元n電能計量表倍率）+光伏電站反送上公共電網的電量
光伏電站反送上公共電網電量的電費由乙方單獨與當地供電公司結算。
5.3 效益分享期內，乙方分享節能效益的計算公式：
節能效益(萬元)= K×節能量（萬kWh）。
（K為乙方在光伏發電時間段的平均電價）
在經營期內，乙方應得的節能效益由甲方定期按以下支付給乙方。
5.4 分享比例：前10年甲方分享該項目20%的總發電量收益，乙方分享80%的總發電量收益。后15年甲方分享該項目30%的總發電量收益，乙方分享70%的總發電量收益。
在經營期內，乙方應得的上月節能效益由甲方在次月的15號之前支付給乙方，乙方向甲方出具相應的專用發票。
5.5 甲方用電量=（甲方使用電量*80%-上網電量*20%）*電價（前10年）；甲方用電量=（甲方使用電量*70%-上網電量*30%）*電價（后15年）,電價為乙方在光伏發電時間段的平均電價,與同期國家電網電價相同。（如遇國家電價調整，則按照國家調整的比例進行平均電價變動）
第6節 甲方的義務
6.1 甲方應協助乙方辦理本項目實施所必需的政府的許可文件、環評批復和電網接入批復。
6.2 甲方應向乙方提供電氣系統圖、建筑結構圖、生產負荷用電曲線等涉及施工設計的相關資料。紙質圖紙至少提供1份，圖紙應標注清晰，保證資料內容正確。設計完成后乙方應將圖紙完整的歸還給甲方。
6.3 按設計方案提供建筑屋頂作為電站建設平臺，并為乙方施工及運營提供必要的條件，如施工用水、用電和臨時施工場地以及項目試運條件等。所發生的費用據實統計，產生費用由乙方負擔。
6.4 施工和運營期間甲方應保證乙方全部人員和車輛在廠內安全免費的進出及正常的活動。（需執行園區的相關規范要求）
6.5 指派具有資質的操作人員參加電站的操作和維護培訓。
6.6 每月按本協議約定積極配合乙方對節能量進行抄錄和驗證，無誤后應立即簽署意見。
6.7 甲方應及時協助乙方完成項目的試運行和驗收，無異議后應及時在驗收文件上簽署意見。
6.8 為乙方維護、檢測、修理項目設施和設備提供便利，保證乙方可合理地接觸與本項目有關的設施和設備。
6.9 在節能效益分享期間，甲方有責任幫助乙方順利的進行相關維護工作，保證電站安全運行，如設備發生故障、損壞和丟失，甲方應在得知此情況后及時通知乙方，配合乙方對設備進行維修和監管。
6.10甲方應當按照本協議的規定，及時向乙方付款。
6.11 甲方應當將與項目有關的其內部規章制度和特殊安全規定要求及時提前告知乙方。
第7節 乙方的義務
7.1 乙方負責辦理本項目實施所必需的各級政府許可文件、環評批復和電網接入批復。
7.2 乙方應按照項目方案文件規定的技術標準和要求以及本協議的規定，聘請有國家認可資質的設計單位按時完成本項目的方案設計，并按設計方案按期完成項目建設，做好項目運營以及維護管理。
7.3 乙方應當確保其工作人員和其聘請的第三方嚴格遵守甲方有關施工場地安全和衛生等方面的規定，并聽從甲方合理的現場指揮。
7.4 乙方應免費對甲方指派的操作人員進行適當的培訓，以使其能承擔相應的操作和設施維護要求。
7.5 設備的安裝和調試應符合國家、行業或企業有關施工管理條例和與項目相對應的技術標準規范要求以及甲方合理的施工、管理要求。
7.6 項目建成后應建立健全項目運行維護管理制度，并嚴格執行。
7.7電站建成后，在協議約定的使用期限內，電站所涉及的檢修維護和故障處理工作全部由乙方負責，發生的維護費用也全部由乙方負責。
7.8乙方在項目的施工以及建成后的運營維護中，因乙方原因造成所使用廠房和房屋損壞時，因負責進行修復，并在國家規定的保修期內（建成后運營五年內）承擔保修責任，所發生費用由乙方承擔。
7.9 系統的接入性能應滿足國網公司2009年7月下發的《國家電網公司光伏電站接入電網技術規定（試行）》要求，保證甲方用戶側電氣設備的安全運行；系統應設置足夠的防雷設施，防止雷電感應及雷電波侵入對用戶側電氣設備造成危害。
7.10 乙方應保證與項目相關的設備、設施的運行符合國家法律法規及產業政策要求，保證與項目相關的設備、設施連續穩定運行且運行狀況良好。
第8節 項目的更改
8.1 如在項目的建設期間出現乙方無法預料的情況，從而導致原有項目方案需要修改時，則乙方有權對原有項目方案進行修改并實施修改的方案，但前提是不會對原有項目方案設定的主要節能目標和技術指標造成重大不利影響。乙方應將修改后的方案提交甲方進行備案。除非該情況的出現是由甲方的過錯造成，否則所有由此產生的費用由乙方承擔。
8.2 在本項目運行期間，乙方有權為優化項目方案、提高節能效益對項目進行改造，包括但不限于對相關設備或設施進行添加、替換、去除、改造，或者是對相關操作、維護程序和方法進行修改。乙方應當預先將項目改造方案提交甲方審核，所有的改造費用由乙方承擔。
8.3 在本項目運行期間，因不可抗力因素情況下甲方拆除、更換、更改、添加或移動現有設備、設施、場地，甲方應事先書面通知乙方，雙方共同協調，將對乙方產生的不利影響降到最小。
第9節 資產所有權以及風險責任
9.l 在本協議到期并且甲方付清本合同下全部款項之前，本項目下的所有由乙方采購并安裝的設備、設施和儀器等固定資產（簡稱“項目資產”）的所有權屬于乙方。乙方是唯一有權處置項目資產的業主單位，本協議順利履行完畢之后，該項目資產的.所有權將無償轉讓給甲方。
9.2 項目資產清單在項目完成建設并投產后1個月內由乙方提供給甲方備案（需要乙方加蓋公章確認），資產清單必須與現場實際實物相符。
9.3項目資產清單內容包括設備、設施、輔助設備設施的名稱、型號、購入時間、價格及質保期等。
9.4 項目資產的所有權由乙方移交給甲方時，應同時移交項目的技術資料。
9.5 項目財產的所有權不因甲方違約或者本協議的提前解除而轉移。在本協議提前解除時，項目財產依照第12.4條的規定處理。
9.6 在本協議期間，項目資產滅失、被竊、人為損壞的風險由責任方承擔。
9.7 本協議中太陽能發電相關設備，在合同有效期外即25年后，如該設備已不能正常使用運行發電，乙方需對太陽能光板及相關組件進行無償拆除并對太陽能光板等設備進行無償回收。
第10節 違約責任
10.1 如甲方未按照本協議的規定及時向乙方支付款項，則每天按當月節能效益應付款項的0.03%向乙方支付滯納金。違約金以現金或銀行劃轉的方式繳納。
10.2 如甲方違反除第10.1條外的其他義務，乙方將依照第12.5條的規定與甲方解除協議，并要求甲方賠償全部損失。
10.3 如果乙方違反義務，甲方依照第12.5條的規定解除協議，并要求乙方賠償所造成的全部損失。
10.4 一方違約后，另一方應采取適當措施，防止損失的擴大，否則不能就擴大部分的損失要求賠償。
如甲方未按照本協議的規定及時向乙方支付款項，
10.5如乙方未按照本協議第3.2條的規定按時完成本項目，則每天按甲方當月節能效益的0.03%向乙方支付損失，節能效益按照國家相關批復核準的電量進行核算，損失金以現金或銀行劃轉的方式繳納。
10.6如甲乙雙方在本協議執行過程中發生爭議，甲乙雙方同意提交甲方合同簽訂地所在人民法院訴訟解決。
10.7如乙方整套系統在使用過程中對甲方的設備設施等造成影響或損壞，由乙方全額賠償甲方全部的合理損失；
10.8由于乙方設備故障原因，甲方有權對乙方的相關設備進行停用。非設備故障或維護調試甲方不得進行停用，否則產生的損失將由甲方承擔。
第11節 不可抗力
11.1 不可抗力按《合同能源管理技術通則》GB/T 24915—2010定義。
11.2 如果一方（“受影響方”）由于不可抗力事件的發生，無法履行協議下的義務，受影響方就必須在知曉不可抗力的有關事件的5日內向另一方（“非影響方）提交書面通知，提供不可抗力事件的細節。
11.3 受影響方必須采取一切合理的措施，以消除或減輕不可抗力事件有關的影響。
11.4 在不可抗力事件持續期間受影響方的履行義務暫時中止，相應的義務履行期限相應順延，受影響方不應承擔相應責任。在不可抗力事件結束后，受影響方應該盡快恢復履行本協議下的義務。
11.5 如果因為不可抗力事件的影響，受影響方不能履行本協議項下的任何義務，而且非影響方在收到不可抗力通知后，受影響方的不能履行義務持續時間達90個連續日，且在此期間，雙方沒有能夠談判達成一項彼此可以接受的替代方式來執行本合同下的項目，任何一方可向另一方提供書面通知，解除本協議，而不用承擔任何責任。
第12節 協議解除
12.1 本協議可經由甲乙雙方協商一致后書面解除。
12.2 本協議可依照第11.5條（不可抗力）的規定解除。
12.3 當本協議的一方發生以下任一情況時，另一方可書面通知對方解除本協議：
(a) 一方進入破產程序；
(b) 一方的控股股東或者是實際控制人發生變化，而且該變化將嚴重影響到該方履行本協議下主要義務的能力。
12.4 本協議解除后，本項目應當終止實施。項目資產由乙方負責拆除、取回，并根據甲方的合理要求，將項目現場恢復原狀，費用由乙方承擔，甲方應對乙方提供合理的協助。
12.5 本協議的解除不影響任意一方根據本合同或者相關的法律法規向對方及相關第三方尋求賠償的權利，也不影響一方在協議解除前到期的付款義務的履行。
12.6如發生本協議10.8條，協議可提前解除，乙方可自行拆除乙方相關的設備實施，甲方不承擔任何相關費用，乙方需對甲方廠房恢復原樣。
第13節 其它
13.1 人身和財產損害和賠償：
13.1.1 如果在履行本協議的過程中，因一方的工作人員或受其指派的第三方人員（“侵權方”）的故意或者是過失而導致另一方的工作人員、或者是任何第三方的人身或者是財產損害，侵權方應當為此負責。如果另一方因此受到其工作人員或者是該第三方的賠償請求，則侵權方應當負責為另一方抗辯，并賠償另一方由此而產生的所有費用和損失。
13.1.2受損害或傷害的一方對損害或傷害的發生也有過錯時，應當根據其過錯程度承擔相應的責任，并適當減輕造成損害或傷害一方的責任。
13.2 保險：項目的財產保險由乙方負責購買；雙方工作人員的保險由所在單位負責購買。
第14節 爭議的解決
14.1 因本協議的履行、解釋、違約、終止、中止、效力等引起的任何爭議、糾紛，本協議各方應友好協商解決。
14.2 如不能協商解決，向項目所在地人民法院提起訴訟。
第15節 保密條款
15.1 本協議中，披露秘密的一方將被稱為“披露方”同時，收到秘密的一方則被稱為“接收方”。本保密條款適用的對象除了雙方及其工作人員之外，還包括任何參與前述正在進行商務洽談的相關項目的顧問等中介服務人員。
15.2 除非為了履行本合同所需，接收方將不使用其從披露方獲知的任何商務的、技術的、操作的、工藝過程的、貿易秘密及市場的信息、銷售和培訓輔助材料，文獻及其它直接或間接從披露方收到的資料信息（即“保密信息”），并保守秘密。此外，接收方承諾對上述“保密信息”的協議履行期內或是失效后，都不得在未經許可的情況下泄露以上保密信息。
15.3 接收方不得向第三方透漏在合作期間獲得和知曉的披露方（包括其分支機構、控股公司和合資公司）的商業秘密及屬于第三方但接收方負有保密義務的信息。商業秘密包括技術秘密和經營秘密，其中技術秘密包括但不限于工作進度、計算機軟件、數據庫、研究開發記錄、技術報告、測試報告、試驗數據、實驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電等。經營秘密包括但不限于雙方洽談的情況、簽署的任何文件，包括合同協議、備忘錄、訂單等文件中所包含的一切信息、客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道、法律事務信息、人力資源信息等。
15.4 未經披露方書面同意，接受方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露披露方的任何商業秘密，不管這些商業秘密是口頭的或者書面的，還是以磁盤、膠片或者電子郵件等形式存在的。
15.5 披露方提出收回包含披露方商業秘密的相關資料時，接受方應將有關資料及復印件交換給披露方，或應披露方的要求將這些資料及復印件銷毀。
15.6 接受方在披露方工作場所內活動時，應聽從披露方工作人員的安排和引導。未經披露方允許不得進入披露方實驗室、辦公室、生產車間等工作環境，不與披露方開發人員進行私下交流。
15.7 接受方的保密義務在知悉披露方商業秘密后的5年內保持有效，并且在此期間其效力不受合作關系終止及其他任何限期的屆滿或終結的影響。
第16節 協議的生效及其他
16.1 項目聯系人職責如下：雙方均需設定專責聯系人負責項目實施的具體工作。
16.2 一方變更項目聯系人的，應在 7日內以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本協議履行或造成損失的，應承擔相應的責任。
16.3 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。協議文本一式陸份，具有同等法律效力，雙方各執叁份。
16.4 本協議由雙方授權代表于年 月 日在簽訂。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
授權代表簽字： 授權代表簽字：
年 月 日
光伏工程合同 4
發包方(甲方)：
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：
1、工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包內容：支架安裝(包含(前后)立柱的焊接、支架安裝、組件安裝)、材料裝卸等，不含太陽能發電板調試工作。
1.4承包方式：
包工不包料(含裝卸費)
1.5工期：
開工日期： 年 月 日
實際施工天數： 天
1.6工程質量：合格
1.7合同價款(人民幣大寫)：
安裝費按太陽能光伏發電板 元/W 計算，材料裝卸費按 元計算。
2、雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方派技術人員現場指導安裝，并向乙方進行現場交底。
2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3 指派 為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2 乙方工作
2.2.1 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
2.2.2 指派 為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的.各項事宜。
2.2.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾清運等工作。
2.2.4 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線，由此發生的損失或造成的事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
3、工程價款及結算
3.1 根據甲方提供的施工圖紙功率為 萬瓦，安裝費用為 元(不含裝卸及搬運費)。
3.2 安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。
3.3 本工程無保修金，不含稅。
4、違約責任
4.1甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。
4.2 乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價賠償。
4.3 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。
5、附則
本合同一式兩份，雙方各執一份,均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏工程合同 5
發包人(全稱)：______(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：______(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就______能源太陽能光電建筑示范項目EPC總承包項目工程總承包事宜經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：________
工程地點：______
工程承包范圍：________1.5MWp太陽能光電建筑示范項目EPC總承包的設計(初步設計、施工圖設計)、設備及材料采購、運輸、施工、安裝、調試、人員培訓及技術服務。
其中：
1、設計工作范圍：包括光電轉換元件與建筑結合設計、光伏系統電氣配置設計和光伏系統安裝結構設計。設計工作范圍不包括太陽能光伏發電系統并網接入設計(____)。
2、施工工作范圍：光伏系統所需的土建、支架、設備安裝及調試、系統通信、電纜敷設及連接(含交流側0V母線的接入安裝)不包括電力公司設計的太陽能光伏發電系統并網接入部分。
二、主要技術來源
承包人提供。
三、主要日期
合同期限(絕對日期或相對日期)：合同生效之日起__個日歷日。設備全部進廠日期(絕對日期或相對日期)：暫定20__年5 月 5 日。設備安裝完工時間(絕對日期或相對日期)：暫定20__年 6 月 5日。竣工試驗完工時間(絕對日期或相對日期)：暫定20__年 6 月15日。
四、工程質量標準
工程質量標準：合格
五、工程建設規模、合同價格、付款貨幣
工程建設規模1500kWp，合同價格為￥__(大寫：__萬元整)。除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調整。
六、本協議書中
有關詞語的'含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。
七、合同生效
合同訂立時間：______
合同訂立地點：______
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏工程合同 6
發包方(以下稱甲方): _________________________
承包方(以下稱乙方): _________________________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱: ________________________
2、工程、點: ________________________
3、承包方式: ________________________
第二條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板，光伏支架焊接固定、光伏板及水槽安裝下水管固定、光伏板接線、接地線入地、逆變器安裝等，工具的`提供及調試、驗收: 切割片、焊條，現場清理不包括__________設計的太陽能能光伏發電系統并網接入部分。
第四條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向當地人民法院提起訴訟。
第五條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
公章： 甲方: ________________
蓋章： 乙方: ________________
_______年____月____日
光伏工程合同 7
甲方：_______
乙方：_______
甲乙雙方經過友好協商，就太陽能光伏產業領域進行全面合作，在開發光伏發電項目（下稱“光伏發電項目”或“項目”）等事宜達成如下意向：
一、合作項目：______________
二、地點：______________
三、合作期限：自簽訂正式合同之日起_____年。
四、甲方的權利義務：
1、甲方按照當地上級部門的核準規模及合同約定，按時完成農業光伏項目建設。
2、合作期間，甲方每年向乙方支付土地使用費_____元；
3、投產發電后的.入網手續由甲方辦理；
五、乙方的權利義務：
1、乙方負責提供該項目的用地，并全權負責土地流轉手續；
2、除發電收益外，本意向土地范圍內的農業收益及專項國家補貼歸乙方所有；
3、乙方負責協調周邊鄰里關系，保障該項目順利建設；
六、各方承諾在三門峽市注冊相應的具有獨立法人資格的電力及/或農業公司，項目投產后在當地合法經營，照章納稅。
七、合作期滿后，各方再另行協商合作續期事宜。
九、未盡事宜，可根據實際情況，由雙方協商解決。
甲方：_______（蓋章）
乙方：_______（蓋章）
授權代表（簽字）：__________。
簽訂日期：___年___月___日
光伏工程合同 8
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方為了加強電站的運行管理，提高電站的經濟效益和社會效益，電站董事會研究決定，對電站運行管理實行承包責任制，將電站運行管理承包給乙方，經甲乙雙方協商，達成如下條款：
一、承包內容和項目
1、電站大壩、閘門、渠道、欄網垃圾、廠房、宿舍、升壓站、高壓線路及電站相關設施的巡視、維修、管理。
2、發電運行、水工系統等的巡視檢查、維護。
3、全部機電設備的運行管理，機電設備的巡視檢查、維護、保養及日常維修。
4、高壓線路的巡視檢查和維護(如出現故障所需材料由甲方購買)。
二、乙方職責
1、乙方要有名中級電力技術職稱人員。發電人員具有實際操作經驗及小件維修能力。
2、電站設備在運行中，大壩要有乙方專人管理，無重大特殊情況，電站人員定編人，按三班制運行，每班值班人員不得不少于人，汛期每班不少于人。
3、乙方值班人員在值班期內不得離開機房，發現無乙方人員值班每次罰款伍佰元。
4、因乙方值班人員操作失誤或不在機房所造成的.一切事故和直接經濟損失，由乙方負全部責任。
5、由于乙方值班室人員對事故處理不當或不及時而造成事故擴大，損失單元件超過伍佰元以上(含伍佰元)，由乙方負責50%的費用，自然磨損和人為不可抗拒的自然災害造成損失由甲方負責。
6、乙方要保證經常檢查渠道設施和電站相關設施，巡查要有記錄，發現隱患即時報告甲方進行處理。
7、乙方負責機電設備的日常維護檢修，檢修材料由乙方列出清單，甲方負責購買，且不另行負擔乙方檢修工時費。
8、乙方視水流量按電功機率盡量滿負荷發足無功。
9、乙方嚴格控制管理好職工用電及近區用電，盡量做不到不倒電。如發現近區有倒電供電情況乙方應即時拉閘處理，嚴禁倒電供電，否則視情況處罰乙方。
10、乙方發電任務每年上網電量(含近區電量)為萬度(千瓦/小時)。
11、乙方為乙方所有電站工作人員買好人身保險，在承包期內如發生一切人身安全事故由乙方負責。
12、乙方負責引水渠網垃圾的即時清理，保證水流暢通。引水渠不準拉閘捕魚，否則每次罰款10000元。
三、甲方職責
1、甲方按電網每月的上網電度加近區用電電度給乙方計算承包費。
2、甲方支付乙方承包費標準：500萬度以內按人民幣每度厘計算承包費用，超過500萬度電量以上的部分按每度計算承包費用(以電站結算電量為計算依據)。
3、易損耗性材料由乙方列出材料購買清單由甲方出資購買。
4、甲方按每月電話費補助給乙方元包干使用，超過部分由乙方負責支付。
四、其它事項
1、乙方承包后，必須保持宿舍、廠房、附屬設施和機電設備的完整、良好、整潔，承包期滿后，移交給甲方時，對上述項目也必須保持完整、良好、整潔、如有缺陷，修復后方能交給甲方，無法修復的照價賠償(設備本身缺陷和自然磨損在外)。
2、乙方必須控制職工用電，職工用電每人每月度內不收費，超過度的按上網電價收取電費。
3、甲方對電站配備的全部工具和備用品主生活用品，在承包時如數移交給乙方，乙方承包期滿后移交給甲方作價自行帶走。
4、因突發性自然災害造成停機，超過天(不含天)以上的部分由甲方付給乙方值班人員(按值班人計算)每人每天30元，五天以內的由乙方自行解決。
5、近區用電由乙方每月和甲方共同負責抄電表，乙方負責檢查是否有偷漏電行為，如發現有人偷電應即時報告甲方作出處理。并根據甲方需要(特殊情況)隨時配合收取電費。
6、高壓線路維修時甲方負責購買材料和支付乙方以外工人的工資。機電設備大修時需要三人或三人以上工作的甲方補給檢修人員每人每天元工資。如另請廠家師傅解決問題由甲方負責開支。
五、付款方式
1、發電承包費：在電力公司撥付電費的前提下，豐水期付給當月應付承包款的80%，枯水期當結清，其余部分年終時由甲方一次性付清給乙方。
六、承包時間
承包期____年，即從____年____月____日起至____年____月____日止。本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字生效。
甲方：_____________乙方：_____________
日期：_____________日期：_____________
光伏工程合同 9
甲方：___________________________________________________有限責任公司
乙方：_______________________________________水電工程有限公司
為確保工程質量高效按時完成，根據《中華人民共和國合同法》的規定，按平等、自愿的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同共同遵守。
第一條工程地點：
第二條工程內容：將該項目場地內315KVA箱式變壓器由現位置遷移至1#樓后（移動距離100米內）。包含：
①箱變基礎；
②電纜溝挖填、電纜敷設；
③箱變搬遷、安裝、實驗、調試；
④接火送電。
第三條工程質量
本工程必須符合設計要求和國家現行供電施工標準及驗收標準。通過廣 元市供電主管部門驗收，保證接火送電。
第四條 工期：計劃________年_______月________日開工，________年_______月________日完工。總工期15天。
第五條 權利義務
1、甲方責任：
（1）指定箱變安放位置并將附近地下管線情況通知給乙方；
（2）按協議約定支付工程款；
（3）施工過程中發現質量問題時，甲方有權要求乙方及時進行整改，并經甲方、監理重新檢查認可。如乙方不予整改或整改不及時，甲方有權進行處罰或減少合同總價，同時不免除由此造成工期拖延的乙方違約金。
2、乙方責任
（1）乙方必須加強自身的施工現場管理，指派歐 軍為乙方駐工地代表，解決由乙方負責的各項事宜。執行甲方的各項要求和施工現場的環境安全管理計劃，嚴格執行建設和電業主管部門對施工現場的管理規定，做到文明施工，不發生環境和職業健康安全事故。乙方必須采取必要的安全防護措施，避免人員傷害事故和財產損失。
（2）乙方在施工中要對施工人員加強安全教育管理工作，服從甲方代表及監理工程師的管理與檢查，自行配置符合要求的勞動防護用品及安全防護設施，確保安全生產。對出現的安全傷亡事故責任由乙方自負。
（3）甲方、監理單位對乙方在施工中存在的不安全因素有權提出整改或停工整頓，并有權按有關規定進行安全處罰。甲方、監理單位不因為行使此監督權而對乙方發生的安全費用與事故承擔任何責任。
（4）乙方必須嚴格按照箱變移位要求進行施工、安裝，確保符合廣 元市供電主管部門要求，確保驗收通過，在本合同約定期限內送電成功。
第六條 合同價款及支付方式
1、合同包干價為（人民幣）： 元，大寫： 元整。
2、本合同包干價格為完成本工程所需的'材料、人工、機械進出場、移位申報、檢測驗收、管理費、缺陷修復、保險、技術服務、稅金（3％工程服務增值稅專票）、措施費用、規費等及完成本工程所有責任、義務、風險、與相關單位間服務費用。
3、付款方式：設備遷移完工經供電主管部門驗收合格、搭火送點后十五日內付全款。
第七條：在施工過程中生產安全由乙方負責，箱變搬遷施工過程中發生的事故及因箱變搬遷施工而發生的事故，由乙方承擔所有責任并承擔因此發生的處罰、賠償。
第八條 爭議解決：本合同如有未盡事宜由甲乙雙方協議簽訂解決。
第九條：其它：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同一式四份，雙方各執二份。
建設單位：（甲方） 施工單位：（乙方）
代表： 代表：
單位地址： 單位地址：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
收款人：
開戶行：
賬號：
年 月 日 年 月 日
光伏工程合同 10
設計單位（或施工單位，以下簡稱甲方）:
建設單位（或業主，以下簡稱乙方）:
經甲乙雙方協商，根據中華人民共和國頒布的《合同法》要求，為了確保分布式光伏電站項目順利完成，明確甲乙雙方責任、權利和經濟關系，鑒定本合同，雙方共同履行。
第一條甲乙雙方責任
一、根據乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現場實際勘測，科學合理的制訂分布式光伏電站安裝方式及容量，確定其項目方案。
二、乙方的分布式光伏電站項目安裝現場如涉及公共區域，需要提供物業管理部門證明。法人單位需要提供營業執照，自然人需要提供個人身份證明和房產證明。
三、甲方配合乙方對分布式光伏電站項目申請備案，到電業管理部門辦理其項目相關手續，申請國家度電補貼(國家發改2014文件，分布式光伏電站度電補貼0.42元)。
四、甲方負責乙方分布式光伏電站一站式服務，提醒乙方對其電站日常注意事項。甲方提供5年不包擴設備異常損壞的售后服務。
五、乙方可以自行管理分布式光伏電站，也可以有償托甲方管理其電站，需要簽署甲乙雙方分布式光伏電站管理協議備案。
第二條項目工期
本項目自______年______月______日開始施工，至______年______月______日施工完成并達到驗收條件。甲方協助乙方整理項目相關資料備案，等待電業管理部門驗收并網。如因天氣等原因工期延后，延后日期順延；如因甲方或乙方原因造成項目工期延期，經甲乙雙方約定，其違約方違約金額按______元/天計算。不可抗拒的`因素除外。
第三條項目承包方式
分布式光伏電站項目，由甲方提供一站式服務，其項目靜態投資為10元/瓦，按合同要求分步付款。如需開具發票，需要乙方提供稅賦，普通發票為項目靜態投資額的6%，增值稅發票為項目靜態投資額的17%。
第四條項目質量
甲方所使用的光伏產品符合光伏元器件國際A類標準，光伏電池組件壽命可達25年，其效率衰減僅為0.8%。項目質量達到供電管理部門的供電標準和行業標準。如光伏組件等設備在保質期內發生質量問題由甲方全權負責。
第五條項目容量方式及合同價格
一、項目容量：
根據乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現場實際勘測，根據電業管理部門分布式電源接入方案要求，乙方所安裝的分布式光伏電站容量為______Wp。其項目形式為（方框內打“√”選擇）：
1、發電自發自用□
2、發電自發自用余電上網□
3、發電全部上網
二、乙方所安裝的分布式光伏電站靜態投資為：￥______萬元，寫為：￥____________元。不包括電業管理部門發生的一切費用。
第六條付款方式和付款時限
一、付款方式（方框內打“√”選擇）：1、現金□2、支票□3、匯款□
二、付款時限：簽訂本合同時，乙方向甲方支付設計保證金為項目靜態投資額的10%，設計完成一周內乙方向甲方再支付靜態投資額的80%，項目驗收一周內乙方向甲方支付靜態投資額的10%余款。
第七條供電管理
部門辦理相關并網備案手續等不包括在項目工期內
第八條違約責任
在本合同履行期間，甲乙雙方如有違約造成的經濟損失，由違約方負責賠償違約金，即項目靜態投資額的100%。如有未盡事宜，甲乙雙方本著友好協商的原則處理，補充商榷協議。如無法解決，甲乙雙方可以向甲方所在地人民起訴。
第九條合同文本數量
本合同一式六份，甲乙雙方各一份，其余四份發改能源處、電業管理部門備案使用。本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：
法定（或托）代表人：
單位地址：
聯系電話：
乙方（蓋章）：
法定（或托）代表人：
單位地址：
聯系電話：
合同簽訂地點：
合同簽訂時間：______年______月______日
【光伏工程合同】相關文章：
光伏發電合同08-13
光伏施工合同范本02-12
光伏發電合同范本07-06
光伏施工勞務合同范本04-26
光伏工作總結06-22
光伏員工個人總結06-01
光伏發電購電合同范本01-13
光伏發電屋頂租賃合同范本03-03
光伏實習報告（精選10篇）04-23